ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика настенные самоклеющиеся знаки безопасности согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар, который будет доставлен Поставщиком и принят с подписанием соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ, оплата в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, авансовый платеж не предусмотрен, оплата производится после поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет. Заказчик проводит экспертизу поставленной продукции и может привлекать экспертов для проверки соответствия условиям контракта, после чего формирует информацию о разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков и сроках их устранения через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота. В случае принятия Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. При получении запроса на разъяснения или информации об отказе в приемке или дефектах, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления нарушений. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований. Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 4 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договорились о порядке использования АИС «Пortal поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 13 устанавливает, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика, которым является ГБОУ Школа № 319, а реквизиты Поставщика СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны характеристики и назначение фотолюминесцентных материалов для изготовления эвакуационных знаков, соответствующих ГОСТ 34428-2018, предназначенных для использования в случае необходимости эвакуации более 50 человек и обязательных для школ. Данный фрагмент описывает различные типы пожарных и безопасности знаков, их характеристики и цены за единицу, а также количество в наборе и транспортной коробке. Спецификация товаров включает фотолюминесцентную самоклеящуюся пленку с изображением знака "Эвакуационный выход" размером 150х300 мм, а также светоотражающие таблички из ПВХ для настенного крепления. Согласно предоставленному фрагменту, ГОСТ 34428-2018 регламентирует требования к эвакуационным знакам, предназначенным для использования в школах и других объектах, где необходимо обозначение путей эвакуации для более 50 человек с этажа. Указанные знаки должны иметь фотолюминесцентное покрытие и соответствовать определенной маркировке.

Похожие закупки

• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) ФГБУ «Комфортная среда» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 33А.
  1 170 342,66 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по военизированной охране объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2, с обеспечением внутриоб
  20 710 917,60 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОКПД 2 43.21.10.120 Выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации (СОС) Рыбинской ГЭС и ВСП №2 Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС с поставкой
  27 367 529,04 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг
  824 157,93 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОКПД2 80.10.12.200:Охрана помещений по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, д. 29
  7 458 206,37 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание охранных услуг по организации пропускного режима и пресечению нарушения общественного порядка на охраняемых объектах ГАПОУ СО «ТМК»
  1 078 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Металлодетектор арочный Turbosky AMD-12
  207 500,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, №АСТР 98-26 по выбору организации н
  702 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва