Металлодетектор арочный Turbosky AMD-12

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить арочный металлодетектор для нужд ГБПОУ Колледж полиции в соответствии с результатами конкурсной процедуры и установленными требованиями. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан устранить выявленные дефекты в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах, материалах и оборудовании за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Контракт устанавливает ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, предусматривая штрафы в размере до 10% от цены контракта для поставщика и до 5% для заказчика в зависимости от стоимости контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и срока его исполнения. Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. По инициативе Поставщика контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, предусмотрены условия для одностороннего расторжения Контракта и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения в установленном порядке и непосредственно влияющих на исполнение обязательств, при условии, что Стороны не могли их предвидеть или предотвратить. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий, а споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с обязательным письменным ответом в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 30 ноября 2026 года, условия приемки товаров, обязательство по регистрации контракта в ЕАИСТ и порядок изменения контракта через подписание дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Статья 14 договора содержит реквизиты и подписи сторон, включая юридическое и фактическое наименование, адреса, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного образовательного учреждения "Колледж полиции" города Москвы и Согласно спецификации, поставщик обязуется предоставить один металлодетектор арочного типа Turbosky AMD-12 с определенными характеристиками и ценой за единицу в размере 207500 рублей, включая НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по обеспечению охраной в местах проведения физкультурных и спортивных мероприятий
  182 400,48 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Выполнение монтажно-наладочных работ по оснащению помещений Университета системами автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре
  70 200 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• право заключения договора на выполнение РД, СМР, ПНР, поставка оборудования по титулу «Техническое перевооружение ПС 220 кВ "Ак-Довурак" (Приведение инженерно-т
  216 341 620,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Выполнение работ по монтажу системы отопления, перегородок и заполнению дверных проёмов, пожарного водопровода корпуса УГВСД и устройству системы ЛОС ливневых с
  99 894 834,47 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации
  771 999,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) ФГБУ «Комфортная среда» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 33А.
  1 170 342,66 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) ФГБУ «Комфортная среда» по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 33А.
  1 170 342,66 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Оказание услуг по военизированной охране объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2, с обеспечением внутриоб
  20 710 917,60 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва