ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОФИСНЫЕ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять принадлежности и офисные материалы для оснащения филиала учреждения в 2026 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, а поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждая их подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и в случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки товаров, которые должны соответствовать техническим требованиям, а также может осуществлять поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Согласно условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие требованиям документации и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик, в свою очередь, обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается через УАИС «Бюджетный учет», а при положительном решении Заказчика о приемке товаров и услуг, последний подписывает электронный документ о приемке и направляет Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней или установленного срока на устранение дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в период гарантии, при этом гарантийный срок на замененный товар соответствует сроку на основное изделие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, его действие может быть прекращено в случае неоднократных нарушений со стороны поставщика или заказчика, включая несоблюдение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невыборку товаров в установленные сроки. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке. Статья 8 регулирует порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней. В случае невыполнения обязательств и Согласно представленному фрагменту, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил их считать полученными. Стороны договора руководствуются законодательством РФ и обязательствами, предусмотренными контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон через АИС и УАИС. Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) для описания товаров в системе АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных лиц для электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Стороны признают юридическую силу электронных документов, равную бумажным. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта имеют право на получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Также указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23», выступающего в качестве заказчика, с неполными данными поставщика. Данный фрагмент представляет собой шаблон договора с указанием реквизитов сторон, описанием товаров и условиями поставки. Договор предусматривает поставку офисной техники и расходных материалов, включая настольную вращающуюся систему для хранения документов ProMega office и пленку для ламинирования формата А4 от компании OfficeSpace.

Похожие закупки

• Поставка Еврокуба 1000 л (новый поддон металл)
  137 216,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ
  229 109,21 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку конвертов для компакт-диска для нужд ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
  32 200,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
  74 713,50 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка коробка ответвительная огнестойкая для ВЭС заказа 05715
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка устройств запорно-пломбировочных, знаков опасности и номеров ООН для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) (с рассмотрением аналогов) выбор нескольк
  38 427 539,22 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Тендер на поставку гофрокоробов по макетам заказчика с поставкой в Краснодарский край, станица "Голубицкое"
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для клинической деятельности
  1 339 906,37 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва