ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика настенные самоклеющиеся знаки навигации для нужд школы № 319 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подтверждающих приемку товаров. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Подписанный УКЭП электронный структурированный документ о приемке товаров и сопутствующих услуг должен содержать информацию о разъяснениях, мотивированном отказе от принятия или перечне выявленных недостатков с сроками их устранения. В случае отказа от принятия из-за недостатков, поставщик обязан их устранить за свой счет в установленный срок. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за качеством и соответствием поставляемых товаров условиям контракта, а также порядок обмена информацией между заказчиком и поставщиком в случае выявления недостатков. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту и уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать законодательные и контрактные требования и гарантировать качество товара в соответствии с указанными в контракте стандартами. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта за каждый факт нарушения. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно гражданскому законодательству РФ, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о его расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия этих обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 4 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предоставляет форму для внесения информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержатся реквизиты банка, информация о сторонах контракта, а также спецификация товаров с указанием наименований, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Итоговая суммаризация: ИП Файзуллин Ринат Альтафович приобрел эвакуационные знаки на сумму 11194 рубля и 6430 рублей соответственно за два разных типа знаков.

Похожие закупки

• Поддон для малоформатного листа 1200x1200x140 (б/у)
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поддон 1200x1000x140 (б/у)
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поддон для СГС 1200x900x140
  — заявки до 01.11.2026, Москва
• Поставка набора шоколадных конфет в подарочной брендированной упаковке
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ
  23 310,65 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка Еврокуба 1000 л (новый поддон металл)
  137 216,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ
  229 109,21 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку конвертов для компакт-диска для нужд ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
  32 200,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва