Лента кинезиологическая SFM-Plaster, на хлопковой основе, 5 см х 500 см

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10322324
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	42 350,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	19.10.2026
Приём заявок до	19.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Лента кинезиологическая SFM-Plaster, на хлопковой основе, 5 см х 500 см	77.0 шт	550,00 ₽	Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить кинезиологические ленты в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтвержденных усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заявки заказчика, но не позднее 16.11.2026 года с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, или отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, который обязан в установленные сроки устранить выявленные дефекты и предоставить разъяснения по запросу Заказчика. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков товаров и в случае несоответствия поставок условиям контракта, а также обязаны обмениваться информацией через УАИС и АИС для обеспечения прозрачности и своевременности взаимодействия. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется передать товар вместе с необходимой документацией, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения и соответствовать законодательным требованиям. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате несоответствия товара установленным стандартам и нормативам, и предоставляет полную и достоверную информацию о товаре. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, а также неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований. Претензия должна содержать реквизиты сторон, денежную оценку требований и приложенные документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 15 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок внесения изменений и дополнений, а также правила уведомлений между сторонами. Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен подписанными электронными документами и информацией. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями и использовать их для электронного документооборота, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать требования законодательства РФ о бумажном документообороте и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков». Указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты сторон, а также приложена спецификация к контракту с перечислением товара - кинезиологической ленты SFM-Plaster на хлопковой основе, её характеристик и условий поставки. Компания "Продактс ГмбХ" приобретает 16 единиц товара стоимостью 42350.00 валютных единиц за штуку, с размерами 5смх500см и весом 77.0, по цене 550.00 за единицу веса.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →