ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку строительных товаров, предусматривающий обязательства поставщика поставить товары в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам соответственно, а также содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик обязан уведомить Поставщика об устранении недостатков товаров и услуг через электронную почту, указанную в договоре, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в течение 10 рабочих дней. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а также предоставлять разъяснения при их обнаружении. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары согласно условиям контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается такой же гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях. Согласно условиям контракта, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно статье 7, стороны договора могут начислять друг другу штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Статья 8 предусматривает возможность расторжения контракта по соглашению сторон. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и требований, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; претензия должна содержать определенные данные и документы. Споры по контракту разрешаются в арбитражном суде Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания, срок его исполнения составляет 26 календарных дней. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ и внесение изменений осуществляются по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Согласно пункту 3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12.4 указано, что к Контракту прилагаются Техническое задание и Спецификация. В статье 13.1 и 13.1.1 описан порядок электронного взаимодействия Сторон, включая обмен документами через АИС и проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной подписи и использовать её для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова», которые будут выступать в качестве Заказчика. Информация о Поставщике Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов сторон, а также спецификацию товаров с указанием их характеристик и цен. Согласно представленному фрагменту, компания ООО "САМСОН-ОПТ" осуществляет продажу полипропиленового шпагата BRAUBERG весом 1000 грамм, диаметром 2 мм и длиной намотки 625 м, а также малярного скотча белого цвета длиной 50000 мм и сигнальной ленты красно-белого цвета, с указанием цен за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Экспериментальные био. модели
  906 338,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 675,58 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  38 193,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• СУБСТРАТЫ И СМЕСИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
  29 400,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Право заключения Договора Лот 8500017735 Выполнение археологического обследования по объекту: «Внешнее электроснабжение комплекса индивидуальных жилых домов для
  582 510,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• КОРМА ДЛЯ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ
  522 900,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание транспортных услуг водительским экипажем грузового специального автомобиля, оборудованного ковшом, отвалом бульдозерным
  1 419 645,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
  310 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва