КОРМА ДЛЯ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "КСК Битца" и поставщик обязуются поставке мюсли для корма лошадей в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями Документ о приемке после доставки товара и оказания сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки и иметь соответствующую маркировку, упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику. В случае принятия Заказчиком решения об устранении недостатков/дефектов, он принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. При получении запроса на разъяснения или отказ от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию при выявлении недостатков поставляемых товаров, включая требования к уведомлениям и документации. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, рассчитываемым от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% от цены за исполнение и фиксированные суммы за неисполнение обязательств, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать пени за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Фрагмент регулирует основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлить сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 30 декабря 2026 года, приемка товаров после истечения срока исполнения возможна в рамках претензионной работы. Согласно статье 11, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. В статье 12 указаны правила уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС для оформления документов приемки. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Конноспортивный комплекс «Битца», в то время как информация о Поставщике Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали условия поставки корма для лошадей марки Horsli 3.1 МЭШ в рассыпной упаковке по 20 кг, с указанием питательной ценности и состава смеси. Суммаризация: Корм для лошадей Horsli 3.6 Чистое Дыхание предназначен для тренируемых и спортивных лошадей, представляет собой полнорационный комбикорм в рассыпной упаковке массой 20 кг с сроком годности 5 месяцев. Суммаризация: Фрагмент описывает состав кормовой смеси для содержания животных, включающей ячмень, кукурузу, лекарственные травы, мелассу, рапсовое масло и другие компоненты, а также содержит информацию о качественных показателях и витаминно-минеральном составе. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию корма для лошадей марки Horsli 3.2 ОРГАНИК МИКС, с массой нетто 20 кг, стоимостью 265500 руб. (включая НДС), предназначенного для полноценного питания лошадей в рассыпной упаковке.

Похожие закупки

• Поставка комплектов процедурных для системы офтальмологической лазерной VisuMax с активацией их функций
  438 816 352,80 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка бидистиллятора электрического БЭ-4 или эквивалент для нужд Калининградского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Агрохимическая
  154 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка трактора
  6 320 333,33 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• 7120401
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Экспериментальные био. модели
  906 338,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  2 768,07 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 675,58 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  38 193,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва