ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные материалы согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком с сопутствующими услугами и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и предоставления отчетных документов. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров и услуг в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик должен направить исправленный электронный документ о приемке. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, а заказчик после устранения недостатков принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, направляемый поставщику. Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру документального оформления приемки товаров, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением обязательств Поставщиком и требование представления необходимых документов, а также возможность проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также правила взаимодействия сторон при обнаружении несоответствий и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в соответствии с которыми за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, не связанное с просрочкой, предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от его стоимости, а за аналогичные действия заказчика — фиксированные суммы в размере 1 000 или 5 000 рублей соответственно. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленным фрагментам, стороны договора согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств, включая освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств. Также определены условия расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при ненадлежащем качестве или некомплекте товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также несоблюдения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с указанием суммы и приложением необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 30.11.2026 и возможность его изменения по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы, а Поставщик должен обеспечить создание и ведение стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также дополнительные сведения, включая банковские реквизиты и интернет-ресурсы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных типах ремонтных хомутов, их характеристиках и ценах, а также описание кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5 0.66 кВ длиной 50 метров с указанием технических параметров и гарантийного срока. Спецификация включает заказ на поставку кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS сечением 2.5 мм², длиной 50 м, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющим горение, а также дверного доводчика NOTEDO DC-060 и ремонтного хомута ККАЗ Ду 65.

Похожие закупки

• Экспериментальные био. модели
  906 338,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  2 768,07 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  38 193,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• СУБСТРАТЫ И СМЕСИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
  29 400,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Право заключения Договора Лот 8500017735 Выполнение археологического обследования по объекту: «Внешнее электроснабжение комплекса индивидуальных жилых домов для
  582 510,96 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• КОРМА ДЛЯ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ
  522 900,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание транспортных услуг водительским экипажем грузового специального автомобиля, оборудованного ковшом, отвалом бульдозерным
  1 419 645,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
  310 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва