44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322109 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж информационных технологий "ИТ.Москва" |
| Начальная цена | 138 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Набор щупов для измерения толщины колодок (2мм-12мм) JTC /1, JTC-1335 | 3.0 набор | 2 000,00 ₽ | Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным приводом |
| Тестер батарей РЕСАНТА 6890-63 | 3.0 шт | 1 000,00 ₽ | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки |
| Набор инструментов для автосервиса, Inforce 136 предметов 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, Сталь Cr-V, Профессиональный, 06-07-17 | 3.0 шт | 43 000,00 ₽ | Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить товар для подготовки к демонстрационному экзамену по специальностям 23.01.18 и 13.01.14, предназначенный для нужд ГБПОУ ИТ.Москва, расположенного по адресу: ул. Судостроительная, д. 48 в г. Москва. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, при этом момент поставки наступает с момента доставки товара и подписания документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки в случае нарушения обязательств поставщиком. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета. Сроки поставки товара определяются контрактом и приложенным техническим заданием. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки товаров, которые должны соответствовать техническим требованиям, а также может осуществлять поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании. В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП для отправки Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о правах и обязанностях сторон в случае обнаружения недостатков поставляемых товаров, а также порядок обмена информацией и действий при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах в течение согласованных сроков, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства и возмещать убытки в случае причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны Контракта регулируют вопросы начисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, освобождения от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств. В статье 8 установлен порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пункту 8.1, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае неоднократного несоблюдения сроков и объемов поставки, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при выявлении нарушений условий контракта по результатам экспертизы или нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению отгрузочной разнарядки или выборе товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание на предъявителя и адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также предусмотрено разрешение споров через Арбитражный суд города Москвы и определен срок действия контракта до 30.11.2026 года с возможностью изменения и дополнения контракта по соглашению сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает проверки соблюдения условий предоставления субсидии и регламентирует электронное взаимодействие сторон через специализированные информационные системы. Стороны договора обязуются назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе «Портал поставщиков». Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Статья 14 Контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и предполагаемые данные для Поставщика, включая адреса электронной почты и банковские реквизиты. СУММАРИЗАЦИЯ: Указанный документ содержит технические характеристики набора инструментов для автосервиса Inforce 136, включая диапазон рабочих температур, размеры головок и комплектацию из 136 предметов, упакованных в кейс весом нетто 12.88 кг. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали поставку набора инструментов и щупов для измерения толщины колодок, включая различные типы ключей, отверток и другие инструменты, упакованных в кейс, с указанием спецификации и цен. Суммаризация: В таблице представлены характеристики и цены на набор щупов JTC-1335 и тестер батарей Ресанта 6890-63, включая количество в упаковке и максимальное напряжение проверяемой батареи.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва