ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить хозяйственные товары в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и техническому заданию, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и подтверждением приемки усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами поставщика. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, после чего заказчик в течение 5 рабочих дней проводит приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае необходимости устранения недостатков. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются взаимодействовать в процессе поставки товаров, включая предоставление документации и устранение недостатков, а также подтверждение исполнения обязательств. Заказчик имеет право на контроль за исполнением контракта и проведение экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующее изделие совпадает с гарантийным сроком на основное изделие и продлевается на аналогичный период при замене дефектного изделия. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно представленному фрагменту, статья 7 регулирует ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая установление размера штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и порядок его расчета в процентах от цены контракта. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей или от 5 до 10 процентов от цены контракта в случае превышения или не превышения 3 млн рублей соответственно. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за фактически исполненные обязательства. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать неустойку в размере одной трехсотой от ключевой ставки ЦБ РФ за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно установленным правилам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других определенных ситуациях. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке и освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; претензия должна содержать определенные данные и документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения. Согласно условиям контракта, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов. В представленном фрагменте документа содержатся статьи 13 и 14, регулирующие условия доступа к АИС «Портал поставщиков» и реквизиты сторон договора, включая государственное бюджетное учреждение здравоохранения и неполные данные поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся описания и цены на различные типы саморезов для работы с деревом и гипсокартоном, производителя Tech-Krep, с указанием их характеристик и упаковок. В представленном тексте содержится информация о различных типах саморезов производства Tech-Krep и краске для стен и потолков Tikkivala Euro Power 7. Саморезы предназначены для использования в изготовлении мебели и крепления материалов, таких как ДСП, фанера, пластмассы, гипсокартон и металл. Указаны их диаметр, длина, количество в упаковке и производитель. Краска Tikkivala Euro Power 7 представляет собой водно-акриловую дисперсию, предназначена для внутренних работ, имеет матовый блеск и колерована в цвет RAL 9010. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Тиккурила" предлагает герметик Tytan Professional 310 мл прозрачный для герметизации и ремонта швов в различных материалах, а также универсальный гофросифон Unicorn 800 мм для использования в сантехнических системах. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных товарах, включая малярную ленту, ножницы по металлу и сантехническое оборудование, а также химический препарат для обработки металлов. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики и цены на различные товары, включая кабели, изоленту, душевую лейку, отвертку и хомуты, производителя ООО "Сибирские Технологии". СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся описания и цены на комбинированные плоскогубцы с диэлектрическим покрытием TOPFORT, трубный ключ рычажный №2 от компании "Сибирские Технологии" и набор отверток TOPFORT, а также смеситель для мойки Juguni Luxe с хромированным покрытием. Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на мультиметр Мегеон MY64 и слесарный молоток TOPFORT 1000 г с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• МИ №3655/МИ - Электродвигатели (D27P100265)
  379 725 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка прокладок
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению инструментальных измерений для ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России
  344 086,67 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• КО №5008/КО (21/190/2027) - Поставка крепежных изделий для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО»
  3 000 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• МИ №3649/МИ - Запасные части для ремонта теплообменного оборудования (D27P100871)
  440 834 800,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• КО №5002/КО (101/190/2027) - Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО»
  6 215 600,37 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 226225 выполнение работ: "Ремонт электродвигателей 0,4 кВ для Кармановской ГРЭС филиала ООО «БГК»"
  44 559 900,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• МИ №3636/МИ - Запасные части к общестанционному оборудованию (D27P100596)
  244 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва