ИНСТРУМЕНТЫ УДАРНЫЕ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять детские музыкальные ударные инструменты согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар, который будет доставлен Поставщиком и принят с подписанием соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке и с улучшенными характеристиками при условии внесения изменений в контракт. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также представить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, после рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 Контракта, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты поставок. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену в случае неисполнения обязательств, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и следовать запретам, установленным правительством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока, продлевая его на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от признания недостатков товара, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с ГК РФ. При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за недостатки товара и обязан возмещать убытки, связанные с их устранением или отзывом товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, за Согласно условиям контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. В разделе 7 договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка и другие формы ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям Технического задания и другим условиям, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Также предусмотрены основания для расторжения Контракта по инициативе Заказчика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта, включая недобросовестные действия сторон и процедуру одностороннего расторжения, а также обстоятельства непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3 контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению своих обязательств в течение 17 рабочих дней с момента заключения контракта, а в случае споров — к их разрешению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ; его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации. Согласно условиям контракта, уведомления между сторонами могут направляться в письменной форме по почте, нарочно, а также в электронной форме с использованием различных средств связи. Полученные уведомления считаются таковыми в день фактического получения или отправки в зависимости от способа передачи. В случае Согласно пункту 4.10 статьи, Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и создания стандартных товарных единиц (СТЕ), а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись для работы в системе. Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены реквизиты организации и банковские данные для осуществления финансовых операций, а также указаны контактные данные и информация о продукции, включая страну изготовления, назначение, материал и размеры деталей. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень музыкальных инструментов и аксессуаров для детей, включая деревянную трещотку, маракас "Мини" и бубен "Классика" от компании EveryToys, а также детский маршевый барабан Lutner FLT-KTYG. Указаны параметры, материалы, назначение и цены на закупку. Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию о товарах, включая набор колокольчиков и набор музыкальных треугольников, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и общей суммы с НДС.

Похожие закупки

• Право заключения договора для нужд АО «ДГК» по лоту: Поставка угля каменного для нужд Нерюнгринской ГРЭС (Лот № 50017017-ОСН ТОПЛИВО-2026-ДГК)
  560 095 101,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Газ сжиженный углеводородный
  900 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива для заправки средств малой механизации по топливным картам для нужд
  45 000 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка нефтепродуктов
  39 989 520,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей
  25 000 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  421 929,92 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка снегоуборочной техники (снегоуборщиков) для нужд ГМЗ "Останкино и Кусково"
  892 500,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОКПД 2 19.20.21 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Кубанского филиала (Лот № 0008-ЭКСП ПРОД-2027-ГРВКК-КубФ)
  17 185 004,72 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва