ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы обязуется поставлять элементы питания (батарейки) в соответствии с техническим заданием и спецификацией, установленными в приложениях к договору. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров техническим требованиям и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке и упаковке товара, а также порядок уборки упаковки и представления отчетных документов, включая сертификаты и электронные документы о приемке, с определением сроков их представления и рассмотрения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Он также гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами контракта предусмотрена ответственность в виде штрафов, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно пунктам 10.3.1-10.3.4, претензия должна содержать определенные данные и документы, а ее Согласно условиям контракта, изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в электронном виде и подписаны сторонами, после чего они становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их отправки и получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты сторон для заключения контракта, включая Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и неполные данные поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются характеристики и цены на различные типы алкалиновых батарей, предназначенных для использования в различных условиях температур и имеющих разные типоразмеры и номинальные напряжения. Спецификация товаров включает алкалиновые батарейки GP Super ААА и SONNEN Alkaline АА LR6 с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Газ сжиженный углеводородный
  900 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива для заправки средств малой механизации по топливным картам для нужд
  45 000 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка нефтепродуктов
  39 989 520,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей
  25 000 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка снегоуборочной техники (снегоуборщиков) для нужд ГМЗ "Останкино и Кусково"
  892 500,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОКПД 2 19.20.21 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Кубанского филиала (Лот № 0008-ЭКСП ПРОД-2027-ГРВКК-КубФ)
  17 185 004,72 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка бензина
  148 520,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка бензиновых самоходных снегоотбрасывателей
  13 081 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва