44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10321323 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа» |
| Начальная цена | 12 512,66 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Гирлянда из воздушных шаров, сине-белого-красного цвета 50 см, 1 п. м. | 11.0 пог. м | 700,00 ₽ | Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки |
| Фонтан из воздушных шаров | 2.0 шт | 2 406,33 ₽ | Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку гирлянды из воздушных шаров и двух фонтанов из воздушных шаров, заключенный в соответствии с законодательством РФ и города Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, при этом момент поставки наступает с момента доставки товара и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и электронный документ о приемке, подтверждающие качество товара, в соответствии с законодательством РФ, а Заказчик должен рассмотреть эти документы и провести приемку в течение 10 рабочих дней. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается через УАИС «Бюджетный учет», а при положительном решении Заказчика о приемке товаров после устранения недостатков, Заказчик подписывает электронный документ о приемке и направляет Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней или в установленный срок на устранение дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и комплектности, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока, соответствующего сроку основного изделия, и несет ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа за нарушения и расчет штрафа в процентах от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, при этом общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений его условий одной из сторон, включая несоблюдение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, прежде чем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней. В случае невыполнения обязательств и Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ и возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил. Согласно контракту, стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные законодательством РФ, и регистрировать исполнение контракта в ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также регламентирует электронное взаимодействие сторон через специализированные системы. Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В представленном фрагменте документа описываются условия доступа к работе в автоматизированной информационной системе и указываются юридические и фактические адреса, а также реквизиты Заказчика и неполные данные Поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются реквизитами, а также описывается товар - воздушные шары с определенными характеристиками и условиями поставки. Итоговая суммаризация: Гирлянда сине-бело-красная длиной 11 погонных метров, состоящая из шаров диаметром 50 сантиметров, включает 24 шара на погонный метр, с ценой за погонный метр 770 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва