ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять краску интерьерную согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в соответствии с законодательством РФ. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При обнаружении недостатков товаров Заказчик может запросить разъяснения или отказаться от приемки, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить дефекты или предоставить разъяснения. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров и их приемки, а также порядок обмена информацией между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрены штрафные санкции, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям соглашения, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно условиям договора, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными статьями Закона о контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на письменную претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и заканчивается 27 ноября 2026 года. Согласно статьям 11 и 12 Контракта, предусмотрены процедуры регистрации и изменения документа, а также порядок направления уведомлений между сторонами. Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В пункте 12.4 указаны приложения к Контракту, а статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и использование АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, а также предусмотрено место для аналогичных данных Поставщика, которые в данном случае не заполнены. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку интерьерной краски DALI PROFESSIONAL объемом 9 литров по цене 4200 рублей за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  240 112,00 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• Поставка защитных колпаков для нужд филиала ПАО "Россети" - Новгородское ПМЭС
  19 235 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Закупка в Москву (раздел ВК) (Плита, кольца и т.д.)
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка карбида бора F320 (M40)
  — заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка (КЖ) в Москву (Бетон, плиты и т.д.)
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка почвогрунта для содержания территорий района Марьино (среди СМП)
  11 960 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Право заключения договора на поставку лакокрасочной продукции и сопутствующих материалов для нужд Амурского ПМЭС
  6 415 747,46 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• 226647 Соль для ООО "БашРТС"
  5 886 774,80 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва