44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10321381 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 240 112,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Унитаз Jika Zeta 2539.6 без крышки | 10.0 шт | 9 250,00 ₽ | Унитазы керамические |
| Смеситель для раковины VIDIMA Уно BA234AA однорычажный | 12.0 шт | 11 076,00 ₽ | Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
| Смеситель для умывальника ХИРУРГ локтевой 200 мм | 7.0 шт | 2 100,00 ₽ | Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку сантехнического оборудования согласно техническому заданию и законодательству РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2026 года, а поставка осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и документальным оформлением приемки. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке через банковский перевод на счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, а маркировка — содержать определенные данные и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в день поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней должен принять товар и проверить его соответствие требованиям договора. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке товаров и сопутствующих услуг должен содержать информацию о разъяснениях, мотивированном отказе от принятия или перечне недостатков с сроками их устранения. В случае отказа от принятия, Заказчик может отклонить электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Договора, используя собственные силы или привлекая экспертов. Информация о приемке оформляется через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджетного учета города Москвы. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками их устранения, на что Поставщик обязан реагировать в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения договора и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также устанавливаются процедуры для уведомления и разъяснений по поводу выявленных недостатков. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями договора, предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара, и предоставлять информацию о ходе поставок по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия Договора, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставлять необходимые документы в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставить качественные товары в соответствии с требованиями договора и технического задания, гарантируя их качество на срок, указанный в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, поставщик обязан их устранить за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения выявленных недостатков. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара. Поставщик несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре и за его недостатки, а также за нарушение обязательств в соответствии с законодательством РФ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В представленном фрагменте договора описываются условия и размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена пеня в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы, при этом общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Договор предусматривает основания для признания победителя котировочной сессии, а также условия для расторжения договора в случае нарушений со стороны поставщика или заказчика, включая несоответствие критериям оценки, нарушение условий договора, неправомерные действия, связанные с запретами и несоблюдение сроков оплаты или приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения договора, включая недобросовестные действия одной из сторон и процедуру одностороннего расторжения, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставок после прекращения действия обстоятельств, сроки исполнения обязательств продлеваются на соответствующий период. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров. Стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 договора, споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 декабря 2026 года, изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Согласно условиям договора, стороны используют автоматизированные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в определенные сроки. Договор также предусматривает регистрацию исполнения обязательств в Реестре Договоров ЕАИСТ и включает приложения, такие как Техническое задание и Спецификация. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Согласно статье 13 Договора, электронные документы приравниваются к бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи Сторон, включая юридическое и фактическое местонахождение Заказчика и его контактные данные. Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах организации и контактных данных лица, уполномоченного на подписание договора, а также технические характеристики излива для душа. Согласно приложению № 2 к договору, представлена спецификация товаров, включающая унитаз модели Jika Zeta 2539.6 без крышки и смеситель Vidima Uno BA234AA, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва