44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10321265 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 1708» |
| Начальная цена | 19 750,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Тактильная схема (мнемосхема) 600*400 мм | 5.0 шт | 3 950,00 ₽ | Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие |
Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить их. Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов и условия оплаты зависят от налогового законодательства РФ. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно представленному фрагменту, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке должна производиться оплата по контракту на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. В случае нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик может оплатить товары с учетом неустойки. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с соблюдением качества и характеристик, указанных в нем. При улучшении качества товара требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в Реестр Контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке и упаковке товара, а также порядок уборки упаковки и представления отчетных документов, подтверждающих качество товара, с последующей приемкой товара Заказчиком. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в установленный срок. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, в случае Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, при этом гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантирует возмещение вреда и убытков, а также предоставление полной и достоверной информации о товаре, и несет ответственность за недостатки в случае Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. В случае неисполнения обязательств сторонами контракта, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена от 3 млн рублей. Также установлены пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, штрафы за нарушение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно указанным пунктам, Заказчик вправе инициировать расторжение договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям договора, одна сторона обязана предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней с момента получения запроса, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств и Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания Сторонами, при этом подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются осуществлять электронное взаимодействие с использованием УКЭП и обмениваться документами через АИС «Портал поставщиков», а также согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Согласно пунктам 13.2-13.4, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных контрактом. Статья 14 содержит реквизиты и подписи Сторон договора, включая юридическое и фактическое наименование, адреса, контактные данные и банковские реквизиты Государственного бюджетного образовательного учреждения, а также неполные данные Поставщика. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется предоставить дизайн-макет тактильной схемы (мнемосхемы) размером 600x400 мм, предназначенной для пожарной эвакуации, изготовленной из пластика и выполненной в контрастном цветовом исполнении с дублированием содержания шрифтом Брайля, стоимостью 3950 руб. за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва