44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10321262 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского» |
| Начальная цена | 5 400,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки диэлектрические АО "АЗРИ", латексные бесшовные с протоколом испытаний, размер 3. | 3.0 пар | 1 800,00 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку диэлектрических перчаток для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификациям, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать родным стандартам, а маркировка — содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения или мотивированный отказ от принятия. В случае отказа, Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения в установленные сроки, а также предоставления разъяснений или исправлений в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за исполнением контракта после его окончания, процедуре уведомления о недостатках поставленных товаров и правах сторон на подписание электронных документов о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству, ассортименту и комплектности, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и имеет право замены субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям Контракта. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять обнаруженные недостатки. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Утвержденные Правительством РФ от 30.08.2017 правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из процента от цены контракта для поставщика и фиксированной суммы для заказчика. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена выше указанной. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения договора являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, несоответствие поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, а также порядок одностороннего и двустороннего расторжения контракта. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 3 статьи 7, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, для предъявления требований в претензии необходимо указать денежную сумму и её расчёт, а также приложить соответствующие документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 34 рабочих дней, с возможностью его изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать регистрацию в АИС «Портал поставщиков». СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты сторон договора, а также данные уполномоченных лиц. Согласно спецификации, заказаны диэлектрические перчатки латексные бесшовные модели АО "АЗРИ" размером 3, цветом оранжевым, упаковкой в 1 пару, с максимальным рабочим напряжением 1000 Вольт, стоимостью 5400 рублей за упаковку (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва