44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10320758 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 953» |
| Начальная цена | 5 305,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Уголок ДПК наружный Deckart 57x57x3000 мм, цвет - серый | 5.0 шт | 1 061,00 ₽ | Материалы, изделия и конструкции строительного назначения из полимерных композитов, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять уголки из ДПК для нужд образовательного учреждения, соблюдая требования законодательства о контрактной системе и иного применимого законодательства. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это Согласно условиям договора, налоговые обязательства лежат на Заказчике, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа и в безналичном порядке на основании электронных документов, подтверждающих приемку. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать Универсальную автоматизированную информационную систему для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через АИС «Портал поставщиков», где документы подписываются УКЭП и направляются электронно. В случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а при запросе разъяснений от Заказчика — предоставить их в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, после окончания контракта заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками и качеством товаров, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также вправе заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок для различных сумм. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств и возврат излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара. Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров, а также при Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — разрешать споры в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также проведения приемки товаров, с соблюдением установленных регламентов и процедур. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели бесплатный доступ к электронной системе для осуществления документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Поставщик предоставляет уголок ДПК Deckart размером 57x57x3000 мм, серого цвета, в количестве 16 штук по цене 1061 рубль за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 16016 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва