44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10320702 |
|---|---|
| Заказчик | Департамент финансов города Москвы |
| Начальная цена | 594 873,93 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Тумба приставная "ЭКСПРО ГРЕЙД" T-236л/пр, 1146x386x750 мм, Таксония темная/Бежевый песок | 21.0 шт | 28 327,33 ₽ | Тумбы офисные деревянные |
Согласно Государственному контракту № _, Департамент финансов города Москвы и компания _ заключили соглашение о поставке приставных тумб. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять товар и произвести оплату в соответствии с условиями контракта. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2026 года, и доставка осуществляется силами и за счет поставщика с подписанием документов о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и предусмотрена корректировка суммы в зависимости от налоговых обязательств. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно условиям Контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить меньшую сумму с учетом неустойки, а также обязан перечислить неустойку в бюджет. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, заказчик должен согласовать новые условия Контракта. Согласно представленному фрагменту, контракт устанавливает сроки и условия поставки товара, порядок его приемки, а также возможность досрочной поставки и поставки партиями по предварительной заявке. Согласно условиям контракта, изменение его положений оформляется в соответствии со статьей 11, поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрена обязанность Поставщика по уборке и вывозу упаковки. Заказчик обязан рассмотреть и принять товары в течение 10 рабочих дней после получения подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, а в случае выявления недостатков — уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленный срок. Согласно контракту, Заказчик обязан провести экспертизу результатов, выполненных в соответствии с его условиями, и может делать это самостоятельно или с привлечением экспертов. Заказчик также обязан предоставлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров, перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик может подписать УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов. Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения контракта, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары. По условиям Контракта, Поставщик обязан предоставить Заказчику определенные документы, информацию и соблюдать законодательные требования, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик обязуется обеспечить качество товаров согласно требованиям контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок и устраняя выявленные недостатки за свой счет, а также возмещая расходы на экспертизу в случае отказа от подписания акта о недостатках. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, и предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту и размер пени за просрочку исполнения обязательств, зависящие от цены контракта. Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением правительства РФ, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров со стороны Заказчика. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке. В статье 8 регламентируется порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает возможность поставки товаров в рамках претензионной работы, а также предусматривает процедуру изменения и дополнения контракта через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением момента их получения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для взаимодействия и приемки товаров. Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. В представленном фрагменте документа содержатся положения о возможности использования электронного документооборота и реквизиты сторон договора, включая адреса, контактные данные и банковские реквизиты. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали детали заказа на приставную тумбу "ЭКСПРО ГРЕЙД" модели T-236л/пр с указанием характеристик, производителя, количества и цены за единицу товара. Согласно представленным данным, сумма 28327.33 повторяется три раза, а затем следует одна цифра 594873.93 и число 16.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва