44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296560 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж социальных профессий имени Е.И.Холостовой» |
| Начальная цена | 20 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Подставка для сумки складная напольная Kovalevski белый/графит 36x29x35см | 10.0 шт | 2 000,00 ₽ | Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке складных напольных подставок для сумок для нужд колледжа, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки в случае нарушения обязательств поставщиком. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в установленные сроки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставить заказчику необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с электронной подписью. Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. При обнаружении недостатков Заказчик отказывается от принятия товаров и услуг до их исправления Поставщиком за свой счет. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить замечания к документации и повторно направить исправленный комплект, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные обязанности и имеют права в отношении экспертизы результатов, устранения недостатков товаров, обмена информацией через УАИС и АИС, а также принятия и оплаты товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3 и 6.5 приложения № 1 к контракту, в случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар, соответствующую требованиям качества и безопасности, и несет ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению отгрузочной разнарядки или выборе товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке предъявления претензий, включая требования к содержанию претензии и приложению документов, а также о порядке разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также указаны сроки действия контракта и порядок его изменения. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе определены приложения к контракту, условия для проведения проверок и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются обеспечить организацию электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса Заказчика, а также его контактные данные, включая телефон, факс и электронную почту. Для Поставщика данные не предоставлены. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товара, включающую подставку для сумки складную напольную модели KOVALEVSKI белого/графитового цвета с размерами 36x29x35 см, максимальной нагрузкой 20 кг, изготовленную из ЛДСП и экокожи, с ценой за единицу в 2000 руб. (в т.ч. НДС) и общей суммой заказа 20000 руб. (в т.ч. НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва