44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295901 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 259 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Эндопротез тазобедренного сустава, Zimmer Inc.: ML Клин/Continuum/Biolox/Longevity/Винт костный; тотальный с парой трения керамика-полиэтилен (тип 3). | 1.0 шт | 259 000,00 ₽ | Суставы искусственные; ортопедические приспособления; искусственные зубы; зуботехнические приспособления; искусственные части человеческого тела, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору между ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ" и поставщиком, последний обязуется поставить эндопротез тазобедренного сустава в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного электронной подписью, и в случае нарушений со стороны поставщика заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию с заказчиком и обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять Заказчику необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ с подписью УКЭП или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик обязан формировать в УАИС «Бюджетный учет» информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках, а также принимать товары после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке. Поставщик должен в течение 10 рабочих дней реагировать на запросы Заказчика. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе устранения выявленных дефектов и недостатков, а также к подписанию электронного документа о приемке товаров, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за поставками, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить Заказчику декларацию соответствия. Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие страну происхождения товара и его российское производство, а также информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на товары определяется в техническом задании, при обнаружении недостатков в течение этого срока Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от Цены контракта и варьируется в зависимости от суммы контракта и характера нарушения. В случае, если цена контракта превышает 3 млн рублей, за неисполнение обязательств предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 контракта, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры предъявления претензий и их рассмотрения, а также устанавливаются сроки и порядок исполнения контракта, включая его вступление в силу и сроки действия до 30 ноября 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, его изменения и дополнения возможны через дополнительные соглашения, которые становятся неотъемлемой частью документа и вступают в силу после подписания сторонами. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неопределенности в трактовке Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование приложений и условий для проверок соблюдения целей предоставления субсидии. Также установлены правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами и информацией через специализированные системы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в рамках АИС, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» бесплатно для осуществления электронного документооборота. Также указаны адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва». СУММАРИЗАЦИЯ: ГБУЗ ГКБ им. Плетнёва ДЗМ заключает контракт на поставку медицинских имплантатов, включая винт костный, головку "Biolox" и другие компоненты, с указанием их характеристик и типоразмеров. Спецификация товаров включает эндопротез тазобедренного сустава производства Zimmer Inc. с указанием характеристик и ценой за единицу в размере 259000 рублей (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва