ДВЕРИ, ВОРОТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку замков и доводчиков для дверей согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание электронного документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора касаются маркировки и упаковки товара, а также порядка представления отчетных документов и приемки товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а в случае обнаружения недостатков Поставщик обязуется их устранить за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов, подписанный УКЭП и направленный через УАИС «Бюджетный учет», является обязательной процедурой для подтверждения приемки товаров и услуг. В случае запроса разъяснений или обнаружения дефектов, Поставщик обязан предоставить необходимые объяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров надлежащего качества, количества и ассортимента, а также своевременно предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие российскому законодательству. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены условия возврата излишне уплаченных средств и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при нарушении запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе поставщика также возможен при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документация описывает основания для одностороннего расторжения контракта, включая действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их получения и действующее законодательство РФ в случае Согласно приложению № 2 к Контракту, статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признав равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и об обеспечении регистрации в АИС «Пortal поставщиков». Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также банковские реквизиты и контактные данные одной из сторон. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится описание характеристик замка навесного типа Apecs PDR-50-70-L, включая размеры, материал изготовления, комплектацию и параметры безопасности. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали поставку комплекта замковых изделий и доводчика дверей, включая ключи и замки с характеристиками из спецификации, с указанием количества, цены за единицу и общей суммы с НДС. Суммаризация не требуется, так как предоставленные данные не содержат текста для суммаризации.

Похожие закупки

• Поставка силикатных блоков 498х115х248, М150, ГОСТ 379-2015, в объеме 1 457,13 куб.м.
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  23 500,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  373 603,31 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  208 322,50 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  87 500,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Замок блокиратор на окно от детей ROXY-KIDS с ключом с тросиком белый RWL-001
  10 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Плитка тротуарная бетонная "Сатурн" "Тучка" 300х300х30 мм серая
  49 600,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка щебня для нужд "ГБУ Жилищник района Троицк"
  1 917 500,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва