44-ФЗРаботаСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295301 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы «Пожарно-спасательный центр» |
| Начальная цена | 49 600,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Плитка тротуарная бетонная "Сатурн" "Тучка" 300х300х30 мм серая | 400.0 шт | 124,00 ₽ | Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня |
Согласно Государственному контракту № __, Заказчик (Государственное казенное учреждение города Москвы) и Поставщик обязуются выполнить поставку тротуарной плитки в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при этом Заказчик обязуется принять товар и произвести оплату. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются поставлять и принимать товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, с определением условий поставки и сопутствующих услуг. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами также регламентированы, включая условия налогообложения. Согласно условиям контракта, платежи осуществляются в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится после подписания электронного документа о приемке, в котором указываются сумма к оплате, размер неустойки, основания и порядок ее расчета, а также итоговая сумма платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает возможность согласования новых условий, включая цену, сроки и количество товара, а также регламентирует сроки и условия поставки, порядок приемки товаров и допускает поставку улучшенных товаров по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставлять отчетные документы и сертификаты в установленные сроки. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 10 рабочих дней принять товары, направив Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомить о недостатках и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, а заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов для этой цели. Информация о недостатках и их устранении должна быть предоставлена через УАИС «Бюджетный учет», а после устранения недостатков заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение двух рабочих дней после их обнаружения. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении со стороны Поставщика. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товара, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями Контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия Контракта. Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 устанавливает гарантийные обязательства поставщика, предусматривая его ответственность за качество товаров и возможность продления гарантийного срока при устранении недостатков, а также порядок проведения экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и правилам. Поставщик несет ответственность за недостатки товара и предоставление полной информации о нем в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику. За неисполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процентов от цены контракта или фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств Заказчиком и установлены лимиты на общую сумму штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также предусмотрено освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения условий контракта, включая отказ от согласования новых условий, несоблюдение запретов, установленных законодательством, а также неоднократное нарушение сроков оплаты или необоснованный отказ от приемки товаров со стороны Заказчика, предусмотрена возможность расторжения контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением Контракта. Стороны договорились о порядке урегулирования споров, включая переговоры, оформление дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и предусматривает срок исполнения обязательств, а также порядок приемки товаров и изменения условий контракта, включая регистрацию в ЕАИСТ и направление уведомлений. Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными сторонами в определенные сроки в зависимости от способа их отправки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Согласно статье 14, указаны адреса и реквизиты сторон, а также СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о сторонах контракта, их реквизитах и спецификации на товар, в частности, плитку тротуарную бетонную "Сатурн" с указанием характеристик и ценой за единицу.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва