СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку лицензии программы Ideco', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ Ideco, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при условии, что товар будет новым и доставлен Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, который должен утвердить время, место и дату поставки, а также допускается возможность поставки товарами с улучшенными характеристиками по сравнению с указанными в Техническом задании, при условии внесения изменений в контракт и реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар и упаковка должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан своевременно поставлять товары, соответствующие условиям контракта, а также предоставлять необходимые документы.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также он гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и указывает гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она выше указанной суммы.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами, исчисляемая от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адрес и реквизиты организации, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу, срок его исполнения и порядок изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа устанавливает, что дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также регламентирует порядок направления уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Приложения к Контракту и Электронное Взаимодействие', 'summary': 'Согласно Контракту, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация.\n Поставщик согласен на проверки со стороны органов власти и государственного контроля.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартной товарной единицы в случае её'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора: Заказчика и Поставщика.'}, {'title': 'Условия предоставления лицензий на ПО', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны заключают контракт на предоставление программного обеспечения для ЭВМ, включая продление подписки на программу Ideco UTM с лицензией на 75 пользователей и программу Ideco NGFW с лицензией на 50 пользователей, с указанием цен и способа предоставления.'}, {'title': '', 'summary': 'Пользователь не предоставил текст для суммаризации.\n Пожалуйста, предоставьте фрагмент документа для анализа.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва