Материал-гель для внутрикожной имплантации, Фидия Фармацеутичи С.П.А., HYAL-SYSTEM 1,8% шприц 1,0 мл

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку медицинских материалов', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять и приобретать соответственно материалы для коррекции дефектов кожи, соответствующие спецификации, в рамках законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Фидия Фармацеутичи С.П.А. обязуется поставить Заказчику товар для кожной имплантации HYAL-SYSTEM 1,8% в шприцах 1,0 мл в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, с условием оплаты после поставки и подписания необходимых документов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты, а исполнение обязательств заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их поставка с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товара собственными техническими средствами, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Поставщик обязан устранить их в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документы для приемки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Порядок и сроки поставки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности и права сторон договора по вопросам порядка и сроков поставки товаров, проведения экспертизы, уведомления о недостатках и оплаты товаров, а также процедуры в случае обнаружения несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с требованиями качества и количества, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на комплектующие изделия он равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и предоставить полную и достоверную информацию о товаре, при этом гарантийный срок на замененный товар может быть продлен на тот же срок, если иное не предусмотрено контрактом.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение обязательств Заказчиком предусмотрен штраф в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком также установлен штраф в аналогичном размере.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и условия расторжения контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает порядок расторжения в одностороннем порядке и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензий и порядок их рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензий, порядок их рассмотрения и условия разрешения споров через арбитражный суд.\n Также указаны сроки действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронные системы для взаимодействия и обмена документами, включая техническое задание и спецификацию, а также применять АИС «Портал поставщиков» для оформления приемки товаров и работы с стандартными товарными единицами.'}, {'title': 'Порядок электронного документооборота и подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи государственного заказчика', 'summary': 'В статье 14 договора указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон, а также полномочия лица, уполномоченного на подписание контракта.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика материал-гель для внутрикожной имплантации "HYAL-SYSTEM 1,8%" в количестве 15 штук по цене 4624 рубля за единицу с учетом НДС, с общей суммой заказа 69360 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Биопсийный пистолет Bard Magnum для АО К+31
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка медицинского изделия "Очки для защиты от радиации" для нужд ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ
  494 764,50 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка товара: Пакеты перевязочные индивидуальные для нужд СС и НМП им. А.С. Пучкова
  4 160 592,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка научно-лабораторного оборудования
  11 158 001,82 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 2026/244/341 Закупка медицинских изделий для нужд операционного блока (Аптека) ИМН для ОБ № 18
  1 500 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторных реагентов
  1 481 792,50 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка вспомогательных материалов общего назначения для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ"
  11 584 925,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  60 000 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва