Бахилы водонепроницаемые "Медсервис Плюс" 14х40 см 30 мкм

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку бахил водонепроницаемых', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять водонепроницаемые бахилы согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания электронного Документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки документов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение одного рабочего дня после заявки Заказчика до 04.09.2026 с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и даты поставки.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам соответственно, а также содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и направить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в соответствии с законодательством РФ.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, или информацию об отказе с указанием недостатков и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику.\n После рассмотрения отчета и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.8 Контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие, гарантия продлевается при замене дефектного товара, Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара и за непредоставление полной информации о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств сторонами, а также пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта.\n В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в контракт по взаимному согласию, оформляя их в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные системы.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязан организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением определенных случаев.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 14 указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку бахил определенной модели и характеристик от производителя ООО "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" в количестве 71000 пар по цене 99400 рублей за партию, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва