tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Регистратор фискальный Атол 35 Ф

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10284238
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы
Начальная цена	74 000,01 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.08.2026
Приём заявок до	28.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Регистратор фискальный Атол 35 Ф	3.0 шт	24 666,67 ₽	Аппараты контрольно-кассовые

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку фискальных регистраторов', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку фискальных регистраторов Атол 35 Ф для нужд учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного электронной подписью, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно контракту, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП в установленные сроки.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, подтвердив их соответствие условиям контракта, и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно указанным положениям, информация о мотивированном отказе от принятия товаров и услуг, а также о выявленных недостатках и сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП.\n Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая проведение экспертизы, уведомление о недостатках и предоставление разъяснений.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания документов в соответствии со статьей 4 контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства РФ и Контракта, а также возмещать убытки и вред, причиненные вследствие недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств и ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и ответственность', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии их непредвиденности и невозможности предотвращения.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение сторон и возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования в претензионном порядке.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, сроки исполнения и порядок изменения контракта.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к Контракту', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронные системы для взаимодействия и обмена документами, включая техническое задание и спецификацию, а также применять АИС «Портал поставщиков» для оформления приемки товаров и работы с стандартными товарными единицами.'}, {'title': 'Порядок электронного документооборота и подписи', 'summary': 'Стороны обязуются использовать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая его равнозначность бумажным документам, и обеспечивать получение необходимых электронных подписей и регистрацию в соответствующей автоматизированной информационной системе.'}, {'title': 'Реквизиты и адреса сторон договора', 'summary': 'Договор заключен между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы и неизвестным поставщиком, с указанием их юридических и фактических адресов, контактных данных и реквизитов.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик приобретает у поставщика один регистратор фискальный Атол 35 Ф с определенными характеристиками и ценой в 74000.01 руб. с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →