Поставка пурифайеров воды

Положение о закупках организацииТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пурифайеров воды', 'summary': 'Согласно договору № от «__» 2026 года, автономная некоммерческая организация «ФЦ БАС» и поставщик обязуются к поставке и принятию соответственно новых пурифайеров воды в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к договору, с последующей оплатой.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия поставки товара, включая момент поставки и порядок расчетов, а также определили цену договора с учетом НДС и порядок оплаты в рублях РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчетов по Договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится без авансового платежа после поставки товара в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Расчеты осуществляются на основании универсального передаточного документа (УПД), содержащего обязательные реквизиты и подписанного сторонами в течение 21 рабочего дня с даты подписания заказчиком УПД и отчетных документов.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку платежа, а исполнение обязательств по оплате считается завершенным с момента списания средств со счета Заказчика. Установлены правила поставки и приемки товаров, включая необходимость соответствия качества и характеристик товаров Техническому заданию и возможность досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и документальное сопровождение', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и доставку товаров, а также предоставлять необходимые отчетные документы в течение 5 рабочих дней после передачи товара. Подтверждение факта передачи товаров и их соответствия условиям договора осуществляется через УПД и другие документы.'}, {'title': 'Процедура приемки и проверки товаров', 'summary': 'ИК обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть поставленные товары и либо принять их, либо запросить разъяснения, либо отказать в принятии с указанием причин, либо направить акт с перечнем недостатков и сроком их устранения. Заказчик также вправе провести экспертизу товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по исправлению отчетности', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить замечания к отчетной документации и повторно предоставить исправленные документы для принятия Товаров Заказчиком. Срок согласования выплаты Департаментом не включается в сроки приемки и оплаты Товаров.'}, {'title': 'Условия предоставления и корректировки отчетности', 'summary': 'Заказчик обязан информировать Поставщика о любых изменениях в требованиях к отчетности, а Поставщик должен своевременно предоставлять корректированные отчеты. Заказчик вправе запрашивать дополнительные документы для подтверждения исполнения обязательств, и Поставщик обязан их предоставить в установленные сроки. Несоблюдение сроков или неполное предоставление отчетности Поставщиком влечет за собой выплату неустойки и пени в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и документы для подтверждения исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков и представления необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств. Заказчик также вправе контролировать объем и сроки поставки товаров, предъявлять требования в случае выявления недостатков и осуществлять проверку соответствия поставленных товаров условиям Договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров, своевременно принимать и оплачивать их, а также уведомлять о приостановлении оплаты в случае обращения в суд для расторжения договора. Поставщик вправе требовать подписания универсального передаточного документа (УПД) при поставке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями договора, включая их ассортимент, комплектность и другие характеристики, своевременно оплату за поставленные товары, привлечение субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также устранение недостатков и некомплекта в течение трех рабочих дней.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Документации и Информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику определенные документы, соответствовать требованиям документации о закупке, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, устранять недостатки Товара и сообщать об изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Обязательства по защите персональных данных', 'summary': 'Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и другой конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения договора, и согласен на проведение проверок со стороны уполномоченных органов в отношении использования средств субсидии или гранта.'}, {'title': 'Условия проверок соисполнителей и документооборота', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить возможность проведения проверок соисполнителями и субпоставщиками, а также представить дополнительные документы по запросу Заказчика. В случае начисления неустойки, Поставщик должен в течение двух рабочих дней направить скорректированное УПД с учетом удержанной суммы, приостанавливая срок оплаты до получения корректировки.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения и расходы', 'summary': 'Поставщик обязуется компенсировать Заказчику расходы и ущерб, связанные с требованиями, претензиями или платежами, вытекающими из действий Поставщика в рамках Договора, а также несет ответственность за соблюдение норм безопасности и обеспечение функционирования электронной почты в установленные временные рамки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по гарантии и качеству товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется защищать законные интересы Заказчика, обеспечивать наличие необходимых допусков и сертификатов у привлекаемых специалистов, а также гарантировать качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, устраняя выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Договор содержит положения о гарантийных обязательствах и ответственности поставщика за качество товара, а также условия возмещения расходов на экспертизу и замены товара в случае обнаружения недостатков в период гарантии.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить стоимость товара в полном объеме при определенных условиях и несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре. В случае нарушения обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора, включая штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены пени и штрафы, ограниченные ценой договора, а также освобождение от неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков поставки и предоставление недостоверной информации.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его расторжения, включая неоднократные нарушения сроков оплаты Заказчиком и возможность одностороннего расторжения с компенсацией убытков, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно статье 9, обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств не предусмотрено. В соответствии со статьей 10, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по Договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. В случае споров стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменной претензии с последующим ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия о документах и спорных ситуациях', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить надлежащим образом оформленные документы для рассмотрения претензий, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Стороны дают заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ.'}, {'title': 'Соблюдение законодательства и уставных документов сторон', 'summary': 'Стороны подтверждают соблюдение всех необходимых процедур и условий для заключения и исполнения договора, включая получение соответствующих согласий и'}, {'title': 'Запрет на налоговые махинации и выгоды', 'summary': 'Стороны договора обязуются не совершать действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, включая создание искусственного документооборота и манипуляции налоговой базой.'}, {'title': 'Условия о финансовом состоянии и обязательствах сторон', 'summary': 'Стороны обязуются вести и предоставлять отчетность, подтверждают'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договорились о приравнивании электронного вида документа к оригиналу и установлении порядка получения уведомлений, а также о возможности использования системы защищенного юридически значимого электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи для обмена документами и дополнительными соглашениями.'}, {'title': 'Использование УКЭП и меры безопасности', 'summary': 'Стороны обязуются обеспечить безопасное использование усиленных квалифицированных электронных подписей и принимать меры по их защите, а также согласовывать программное обеспечение для электронного документооборота.'}, {'title': 'Условия поставки пурифайеров воды', 'summary': 'Договор предусматривает создание одного экземпляра для каждой стороны в бумажном виде или одного электронного документа с электронными подписями Сторон, обладающего юридической силой. К договору прилагаются приложения, включая техническое задание на поставку пурифайеров воды и акты приема-передачи товара, с указанием мест поставки и сроков.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить поставку очистителей воды согласно техническому заданию и требованиям качества, а также выполнить работы по доставке, сборке и установке оборудования за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии и требования к безопасности Товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить качество и комплектность Товара, предоставляя гарантию сроком не менее одного года с момента приемки, а также соблюдение требований безопасности и стандартов упаковки и маркировки в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Перечень нормативных актов для технического задания', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой перечень нормативно-правовых актов и приложений, относящихся к техническому заданию и договору, включая акты о техническом регулировании, правилах перевозок грузов и сертификации продукции, а также формы документов для согласования сторон.'}], 'fileName': 'Проект_договора_на_поставку_пурифайеров_воды_итог (1).docx'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва