Выполнение работ по изготовлению и поставке штемпельной продукции (печати) для АНО «МДТО»

Положение о закупках организацииРаботаПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'ДОГОВОР № 1005-КС-2026Идентификатор: 0000007704786030267320002Предмет Договора1.1.\tПодрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и поставке штемпельной продукции (печати) для АНО «МДТО» (далее – работы, товар) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – Техническое задание) и Калькуляции (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по изготовлению и поставке товара и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.1.2.\tВыполнение работ по изготовлению и поставке товара осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством города Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида работ, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему.1.3.\tМоментом доставки товара является доставка Подрядчиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12) или иного документа, подтверждающего доставку, моментом надлежащей поставки товара является подписание Сторонами Документа о приемке.Цена Договора и порядок расчетов2.2.\tСумма, подлежащая уплате Заказчиком физическому лицу или юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.2.4.\tЦена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.2.5. Цена Договора /единицы работы является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.2.6.2. Заказчик оплачивает работы, товар по факту выполнения работ по изготовлению и поставке всего объема товара по Договору, при2.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).2.7.\tОплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств, предоставленных Заказчику в форме субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы, на счет поставщика (подрядчика, исполнителя), определенный в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2024 г. № 3128-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам».2.8.\tОбязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ по изготовлению и поставке товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.Экспертиза Цены Договора3.1. Экспертиза Цены Договора или единицы Работ и суммы цен единиц Работ не осуществляется.Сроки выполнения работ4.1.\tСроки выполнения работ по изготовлению и поставке товара по Договору установлены в Техническом задании.4.2.\tПодрядчик вправе досрочно выполнить работы по изготовлению и поставке товара по согласованию с Заказчиком.Порядок сдачи-приемки выполненных работ5.1.\tПодрядчик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки товара. Подрядчик не менее чем за 1 (одного) рабочего дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и точной дате доставки товара в место поставки.5.2. Подрядчик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчик ом собственными техническими средствами.5.3. Товары, поставляемые Подрядчиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.Документ о приемке: Акт, оформленный в соответствии с Приложением № 3 к Договору в 2 (двух) экземплярах, подписанных Подрядчиком на бумажном носителе. В случае применения электронного документооборота: приемка поставленного Товара оформляется путем подписания усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон документа о приемке – электронного УПД в формате, установленном приказом ФНС России, действующим на дату направления УПД, через оператора электронного документооборота. Подписанный УПД признается документом, который имеет юридическую силу, равную бумажному документу, подписанному собственноручно.Счет-фактуру (при наличии).5.6.\tНе позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по изготовлению и поставке товара по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании.По итогам рассмотрения результатов и осуществления проверки работ по настоящему Договору Заказчик направляет заказной почтой с уведомлением о вручении, курьером или иным способом (в том числе при помощи электронного документооборота), обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов документов, Подрядчику подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.5.7.\tДля проверки результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара Подрядчиком в части их соответствия условиям Договора, а также в части стоимости (за исключением проведения Экспертизы Цены Договора) Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами, или к\xa0ее\xa0проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.5.8.\tВ случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ по изготовлению и поставке товара, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ по изготовлению и поставке товара или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком Акт в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ по изготовлению и поставке товара или УПД посредством электронного документооборота.5.9.\tВ случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случаеВ случае обнаружения Заказчиком несоответствия объема и качества работ требованиям Договора и при наличии обоснованной(-ых) письменной(-ых) претензии(-й) Заказчика в отношении их объема и/или качества в ходе их выполнения работ по изготовлению и поставке товара Заказчик вправе потребовать соразмерного снижения Цены Договора и до момента ее снижения (оформляется дополнительным соглашением) не подписывать документ о приемке.Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Документ о приемке является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ по изготовлению и поставке товара.Права и обязанности Сторон6.1.1.\tТребовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с\xa0настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.6.1.2.\tТребовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с\xa0Техническим заданием и настоящим Договором.6.1.3.\tОсуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ по изготовлению и поставке товара.6.1.4.\tПисьменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ по изготовлению и поставке товара. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.6.1.5.\tСсылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, результата работ, которые невозможно было выявить в ходе приемки (скрытые дефекты), по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.6.1.6.\tПри обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных работ по изготовлению и поставке товара требованиям Технического задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в\xa0отношении выполненных работ по изготовлению и поставке товара.6.2.1.\tСообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.6.2.2.\tСвоевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы по изготовлению и поставке товара в\xa0соответствии с настоящим Договором.6.2.3.\tПри получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ по изготовлению и поставке товара в\xa0случае, указанном в настоящем разделе Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и\xa0порядке продолжения выполнения работ по изготовлению и поставке товара.6.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.6.3.1.\tТребовать своевременного подписания Заказчиком Документа о приемке по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в разделе 5 настоящего Договора.6.3.2.\tТребовать своевременной оплаты выполненных работ по изготовлению и поставке товара в соответствии с условиями Договора.6.3.3.\tПисьменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых работ по изготовлению и поставке товара в рамках настоящего Договора.6.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.6.3.5. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных по изготовлению и поставке товара субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ по изготовлению и поставке товара в порядке, установленном Договором.6.3.6. За свой счет устранять недостатки и некомплектность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.6.4.1.\tСвоевременно и надлежащим образом выполнить работы по изготовлению и поставке товара в соответствии с\xa0требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.6.4.2. Указывать Идентификатор субсидии настоящего Договора в первичных документах (Акт сдачи-приемки выполненных работ по изготовлению и поставке товара/ УПД и т.д.).6.4.3.\tОбеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и\xa0правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить наличие необходимых согласований и разрешений государственных органов, организаций.6.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в п. 6.1.4 Договора, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.6.4.5.\tОбеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и\xa0в течение гарантийного срока, за свой счет.6.4.6.\tВ случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в\xa0случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по изготовлению и поставке товара, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней.6.4.7.\tПредставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в\xa0установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.6.4.8.\tСохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в\xa0сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к\xa0взаимоотношениям Сторон, не\xa0обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в\xa0соответствии с\xa0Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».6.4.9.\tПриостановить выполнение работ по изготовлению и поставке товара в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ по изготовлению и поставке товара или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ по изготовлению и поставке товара.6.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.6.4.11. Подрядчик обязан соответствовать установленным требованиям к Подрядчику (Приложение № 4 к Договору), и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.6.4.12. Соблюдать требования\xa0законодательства РФ и города Москвы о рекламе, персональных данных и распространении информации.Обеспечение исполнения Договора7.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.Гарантии8.1.\tПодрядчик гарантирует качество выполнения работ по изготовлению и поставке товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании, а также действующего законодательства Российской Федерации.8.2. Гарантийный срок на выполненные работы по изготовлению и поставке товара указывается в Техническом задании.8.3.\tПри отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с\xa0привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.8.4.\tУдовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об\xa0изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ по изготовлению и поставке товара не освобождает Подрядчика от\xa0ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ по изготовлению и поставке товара.8.5. После устранения недостатков (дефектов) гарантийный период по ним, продлевается на срок устранения недостатков.8.6.\tВред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ по изготовлению и поставке товара/ результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.8.7.\tПодрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и\xa0достоверной информации о ходе и результате выполнения работ по изготовлению и поставке товара.8.8.\tВ случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ по изготовлению и поставке товара, Подрядчик несет ответственность в\xa0соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствиеОбеспечение гарантийных обязательств9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.Ответственность СторонЗа неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и иным законодательством Российской Федерации.Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора.10 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) не превышает 3 млн. рублей;5 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);1 процент Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);0,5 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);0,4 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);0,3 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);0,25 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);0,2 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);0,1 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) превышает 10 млрд. рублей.1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей;5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);10000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);100000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);10000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);100000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.За нарушение сроков выполнения Работ по изготовлению и поставке товара, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.При выявлении в соответствии с условиями Договора обстоятельств, свидетельствующих о просрочке исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такого выявления, направляет Подрядчику претензию в письменной форме.При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о неисполнении Подрядчиком обязательства, срок исполнения которого Договором установлен, Заказчик одновременно с претензией направляет Подрядчику требование об уплате неустойки в виде пени.При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, срок исполнения которого Договором не установлен, Заказчик одновременно с претензией направляет Подрядчику требование об уплате неустойкив виде штрафа.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения Работ по изготовлению и поставке товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.В случае нарушения\xa0\xa0Подрядчиком требований действующего законодательства, включая нарушение законодательства о рекламе, персональных данных, распространения информации и т.д., если в результате таких нарушений Заказчик и/или должностные лица Заказчика привлечены к ответственности,\xa0\xa0Подрядчик по требованию заказчика возмещает заказчику причиненные таким нарушением убытки в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика.В случае осуществления без согласования с Заказчиком при исполнении договора\xa0рекламной или любой иной коммерческой деятельности, не предусмотренной договором, информировании о деятельности партнеров (субподрядчиков) Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику фиксированный штраф в размере 500\xa0000 рублей\xa0 за каждый факт осуществления такого рода деятельности.Порядок расторжения Договорапо соглашению Сторон;в судебном порядке;11.1.1.1. Выполнение работ по изготовлению и поставке товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.11.1.1.2.\tНеоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ по изготовлению и поставке товара, предусмотренных Договором.11.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает график выполнения работ по изготовлению и поставке товара, предусмотренный Договором, или выполняет работы по изготовлению и поставке товара так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке товара стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.11.1.1.4.\tЕсли отступления в выполнении работ по изготовлению и поставке товара от условия Договора или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.11.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ по изготовлению и поставке товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.11.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, установленным для Подрядчик, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.11.1.2.1.\tНеоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ по изготовлению и поставке товара, допущенные по вине Заказчика.11.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ по изготовлению и поставке товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.11.2.\tРасторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты его получения.11.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупках товаров, работ, услуг.11.4. В случаях одностороннего отказа Заказчика от Договора Договор считается прекращенным со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).11.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.11.6.\tРешение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.Антикоррупционная оговорка12.1.\tСтороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.12.2.\tСтороны Договора обязуются при исполнении Договора не совершать действий и принимать все зависящие от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленные на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в пунктах 12.2.1, 12.2.2 и 12.2.3 Договора.12.2.1.\tПри исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.12.2.2.\tСтороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).12.2.3.\tПри исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.12.3.\tВ случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.2.1, 12.2.2 и 12.2.3. Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений 12.2.1, 12.2.2 и 12.2.3. Договора: 8-800-222-29-29 или иным доступным способом.12.4.\tВ случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с положениями пункта, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего в результате такого расторжения.12.5.\tЗаключая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Кодексом поведения делового партнера и иными локальными нормативными актами Заказчика в области противодействия коррупции, действующими на момент заключения Договора.Обстоятельства непреодолимой силы13.1.\tСтороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и\xa0т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и\xa0управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по\xa0настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и\xa0предотвратить.13.2.\tСторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.13.3.\tЕсли, по мнению Сторон, выполнение работ по изготовлению и поставке товара может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.Порядок урегулирования споров14.1.\tВ случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.14.2.\tВсе достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).14.3.\tДо передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.Срок действия, порядок изменения Договора15.1.\tДоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации признают юридическую силу Договора, других документов, в том числе отчетных, подписанных аналогом собственноручной подписи – квалифицированной электронной подписью. Подписание Договора, других документов и\xa0юридически значимый обмен электронными документами в таком случае осуществляются посредством доверенного оператора электронного документооборота. Стороны могут обмениваться всеми документами, в том числе актами, счетами, и счет-фактурами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в электронном виде через доверенного оператора электронного документооборота без их дублирования на бумажном носителе.15.2.\tИстечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за\xa0исключением гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате работ, надлежащим образом выполненных в течение срока действия Договора).15.3.\tИзменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.Заверения об обстоятельствах16.1.\tРуководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Подрядчик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и\xa0иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Подрядчика, не являются лицами взаимозависимыми, аффилированными с\xa0Заказчиком (его работники), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работники) и лицами, входящими с Заказчиком (его работники) в одну группу лиц, и\xa0не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работники), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Подрядчика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.16.2.\tПодрядчик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по\xa0использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от\xa0налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (16.3.\tОсновной целью совершения сделок (операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.16.4.\tОбязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по Договору или закону.16.5.\tВнутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Подрядчика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Подрядчика законодательства о налогах и\xa0сборах, наличие возможности получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не\xa0запрещенных законодательством сделок (операций).16.6.\tСтороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на\xa0данные заверения об обстоятельствах.16.7.\tПри недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в\xa0результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.16.8.\tВышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и\xa0налоговых агентов.'}, {'title': 'Статья 1 Конфиденциальность', 'summary': 'Статья 17. Конфиденциальность\nСтороны договорились, что вся информация о Заказчике и его деятельности, полученная Подрядчиком в ходе выполнения договора, является конфиденциальной. Передача такой информации третьим лицам, её публикация или разглашение возможны только с письменного согласия Заказчика и в соответствии с пунктом 17.3. Подрядчик обязуется сохранять конфиденциальность и принимать меры для защиты информации. В случае реорганизации Подрядчика, конфиденциальная информация не должна передаваться третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в случае нарушения условий конфиденциальности.\nСтатья 18. Прочие условия\nУведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с использованием почты, факсимильной связи и электронной почты. Подрядчик согласен на проверки со стороны Департамента транспорта и органов государственного финансового контроля. В случае'}, {'title': 'Статья 2 Расчет пени', 'summary': '- Срок выполнения обязательств по Договору: указан в пункте 5 Договора.\n - Начало просрочки: 15.04.2023.\n - Просрочка на 15.05.2023: 10 дней.\n - Цена Договора: 1000000 руб. 00 коп.\n - Ставка пени: 0.5% от цены этапа за каждый день просрочки (пункт 7 Договора).\n - Сумма пени за просрочку: 50000 руб. 00 коп. (10 дней 0.5% 1000000 руб.).\n\n - Условие договора о штрафе: пункт 8 Договора.\n - Существо нарушения: несоблюдение сроков выполнения работ.\n - Цена этапа: 500000 руб. 00 коп.\n - Формула расчета штрафа: 10% от цены этапа.\n - Расчет штрафа по формуле: 50000 руб. 00 коп. (10% от 500000 руб.).\n - Сумма штрафа: 50000 руб. 00 коп.'}], 'fileName': 'ДОГОВОР № 1005-КС-2026 (К) Штамп_(v2) (1).docx'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• Изготовление стола по индивидуальному проекту
  30 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва