Протектор роговицы глаза гелевый Визитон-ПЭГ «БАЛАРПАН®-Н»

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка медицинских изделий для социальной помощи в Москве', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, государственное казенное учреждение города Москвы обязуется обеспечить граждан медицинскими изделиями (гелевый протектор роговицы глаза Визитон-ПЭГ «БАЛАРПАН®-Н») для социально защищенных слоев населения Москвы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара "БАЛАРПАН®-Н"', 'summary': 'Заказчик обязуется оплатить товар "БАЛАРПАН®-Н" в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также покрыть расходы на его поставку Грузополучателям.\n Товар должен быть новым, и поставка осуществляется силами Поставщика с доставкой до указанного адреса и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, документ о приемке должен быть сформирован в электронной форме через АИС «Портал поставщиков» и утвержден Заказчиком в течение 7 рабочих дней.\n При нарушении обязательств Поставщиком Заказчик вправе удержать неустойку, а также обязан перечислить ее в бюджет, если это требуется.\n Оплата товаров считается выполненной после списания средств со счета Заказчика, а в случае изменения лимитов бюджетных обязательств Заказчик должен согласовать новые условия контракта.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно статье 3 контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Статья 4 устанавливает, что товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и предусматривает возможность поставки улучшенных товаров при условии оформления дополнительного соглашения и внесения изменений в реестр контрактов.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров, погрузочно-разгрузочные работы, а также обеспечивать упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты.'}, {'title': 'Процедура приемки товара и документов', 'summary': 'Грузополучатель обязан в течение 5 рабочих дней провести приемку товара и услуг, оценив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, после чего направить Поставщику подписанные документы или мотивированный отказ с перечнем недостатков и сроком их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг Заказчиком', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть результаты исполнения Контракта в течение 20 рабочих дней и осуществить приемку товаров и услуг, направив Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия, Заказчик отклоняет представленный Поставщиком документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по экспертизе и приемке товаров', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу результатов, которую может осуществлять самостоятельно или привлекать экспертов.\n Заказчик также обязан формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров, выявленных недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет».\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при положительном решении Заказчика, товары и услуги принимаются, и Заказчик подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов и предоставлению документации', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик может принять товары и оплатить их, а также зарегистрировать исполнение контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту и представления необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлению', 'summary': 'Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая запросы информации, контроль за поставками, проведение экспертизы результатов и уведомление о выявленных недостатках в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товара и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, не изменяя стоимость и количество товаров.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Гарантии качества товаров и ответственность за вред', 'summary': 'Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая обеспечение качества товара, замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия.\n Также предусмотрено возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Поставщик обязуется возместить убытки Грузополучателя, связанные с отзывом товара, и гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае их возникновения до передачи товара Грузополучателю или по причинам, предшествующим передаче.\n Обе стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'Контракт устанавливает порядок расчета штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, различающийся в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, предусмотрены условия для уплаты неустойки и применения других форм ответственности за неисполнение обязательств, а также возможность подтверждения фактов неисполнения с помощью фото- и видеоматериалов.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Грузополучателю'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае выявления несоответствия Поставщика установленным требованиям, нарушения условий Контракта, отказа от согласования новых условий при определенных обстоятельствах или нарушения запрета, установленного постановлением Правительства РФ, Контракт может быть расторгнут.\n Также предусмотрено расторжение Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия отказа от приемки товаров', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия для отказа от приемки товаров, неоплаты поставок, ассортимента товаров, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая требования к обстоятельствам непреодолимой силы.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при ЧС', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки действия контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы для рассмотрения претензий, а в случае споров — обращаться в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 09 ноября 2026 года, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с последующей регистрацией в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена информацией и уведомлений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Статья 13 касается электронного взаимодействия сторон, предусматривая использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для обмена документами.'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для структурированной приемки товара и создания стандартных товарных единиц, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями для электронного документооборота.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков» без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация организации', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его реквизиты и контактные данные, а также упоминание медицинских терминов, не связанных с юридическими аспектами.\n Суммаризация: Предоставлены реквизиты юридического лица, включая адрес, контактную информацию и банковские реквизиты, без указания конкретного контекста использования этих данных.'}, {'title': 'Спецификация гелевого раствора Визитон-ПЭГ', 'summary': 'Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку гелевого раствора для глаз "БАЛАРПАН®-Н" в объеме 5 мл, предназначенного для защиты роговицы и конъюнктивы в офтальмологии, с указанием характеристик продукта, производителя, модели, количества, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва