Креон 10000 капс. к/раств. 10000 ЕД фл № 20x1 Акционерное общество "ВЕРОФАРМ" Россия

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заключение государственного контракта на поставку Креона', 'summary': 'Стороны заключили государственный контракт на поставку товара "Креон 10000" в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется оплатить стоимость товара, поставляемого новым и выпущенного не ранее 2023 года, в соответствии с условиями контракта, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и автоматизированной информационной системы.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан подписать документ о приемке в течение семи рабочих дней, а в случае нарушения обязательств поставщиком предусмотрена уплата неустойки, которую заказчик может перечислить в бюджет.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n При изменении лимитов бюджетных обязательств заказчик должен согласовать новые условия контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в установленные сроки, начиная с даты заключения контракта, и имеет право на досрочную поставку по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и при необходимости могут быть поставлены с улучшенными характеристиками, что должно быть оформлено дополнительным соглашением.\n Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура подтверждения приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленном товаре в течение 5 рабочих дней за свой счет, а Грузополучатель должен направить копию мотивированного отказа Заказчику.\n В течение 3 рабочих дней после получения подписанных Грузополучателем документов отгрузки, Поставщик должен сформировать и направить электронный Документ о приемке и его бумажные копии для последующей передачи Заказчику.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13-4.15, информация о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках должна быть оформлена в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику, а Заказчик принимает товары после устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за сроками и качеством поставок, а также своевременное информирование друг друга о недостатках и принятие мер по их устранению.\n Заказчик должен сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик обязан осуществлять контроль за поставками и проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по запросам Заказчика', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранять недостатки товаров в гарантийный срок, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства при замене товара с дефектами, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик может отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности поставок, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.9 и 8.1.2 Контракта, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также неоднократные нарушения Заказчиком условий Контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки, могут служить основанием для расторжения Контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры по контракту должны в первую очередь решаться путем переговоров, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируется порядок подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Установлены требования к претензиям, включая сроки ответа и необходимость приложения документов.\n Также указано, что контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и определен срок его исполнения.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, таможенные процедуры допускаются в рамках претензионной работы, контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнять обязанности, предусмотренные контрактом, что является основанием для регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает возможность проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4, поставщик обязан создать спецификацию товара в АИС «Портал поставщиков» и обеспечить работу своих уполномоченных должностных лиц с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также признать юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия обмена документами и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 3.1, стороны Контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n В соответствии с пунктом 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика, представляющего Государственное казенное учреждение города Москвы, и оставляет незаполненными поля для реквизитов Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация на лекарственное средство "Креон"', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика лекарственное средство "Креон" в дозировке 10000 ЕД, упакованное в флаконы по 20 капсул в каждой первичной упаковке, с общей суммой заказа 58745.20 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот 1
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Фартук детский водонепроницаемый с длинными рукавами мультфильм, 50*39 см/19,7*15,4 дюйма. Рукава: 20 см/7,9 дюйма
  7 160,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Изготовление журнала
  17 667,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Пускатель электромагнитный
  23 130,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• RFI Повышение класса безопасности остекления офиса
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка изотоник RLINE ISOtonic L-Carnitin, г. Москва
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Закупка услуг по проведению тестирования защищенности инфраструктуры
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка услуги (Техническое обслуживание УЗИ оборудования), АО К31 СИТИ
  — заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва