ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

223-ФЗУслугаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары согласно Техническому заданию и Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с установленными условиями.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет Поставщика, с условиями доставки и подписания необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме, в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок оплаты и применения неустойки, а также сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки и порядок приемки товаров.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, товары, поставляемые поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформления изменений в виде дополнительного соглашения.\n Поставщик несет ответственность за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, после чего Заказчик в течение 30 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг и направить Поставщику подписанный электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия, указав перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, или отклонить электронный документ о приемке, если недостатки не будут устранены в установленный срок.'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять запрошенные разъяснения в течение трех рабочих дней, после чего повторно направляет документы для приемки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный документ, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед заказчиком.'}, {'title': 'Условия привлечения и замены субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также заменять субпоставщиков при их неисполнении обязательств.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов.\n Также поставщик гарантирует качество товара и устранение недостатков в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик вправе провести экспертизу с последующим возмещением расходов на нее.\n Поставщик обязан заменить товар при выявлении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия.\n Поставщик также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить убытки Заказчика, связанные с отзывом товара, и несет ответственность за недостатки товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре.\n Кроме того, стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, размер которых зависит от цены договора и характера нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств: пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму исполненных обязательств, а также ограничение общей суммы штрафов размером цены договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, договор предусматривает порядок возврата излишне уплаченных средств, условия ответственности за неисполнение обязательств, а также процедуру расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектности, нарушение сроков поставки и отказ от передачи товара.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте изложены условия, при которых может быть расторгнут договор, включая невыполнение обязанностей поставщиком, его несоответствие техническим требованиям, нарушение условий договора, установленных запретов и критериев оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия для признания отказа Заказчика необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия, касающиеся отказа Заказчика от приемки и оплаты товаров, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок перед обращением в суд, с соблюдением установленных сроков и форм общения.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и арбитражного разбирательства', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для подачи претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2027 года, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь.\n Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки.\n В случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создать её в случае'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Согласно статье 13 Договора, стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Пortal поставщиков», равной бумажным документам.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется сторонам бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Платежные Реквизиты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация ламп для рентгеновской диагностики', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, представлена спецификация товаров, включая лампы галогенные для стоматологических установок и рентгеновской диагностики с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка эндоскопической системы (видео-, фибро- или ригидной), включающей: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель
  43 600 000,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий для отделения нейрохирургии
  9 490 030,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  13 920 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка реагентов для нужд ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»
  7 229 231,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Выбор поставщика канцелярии для магазинов и офиса АО "Новая мода"
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для хирургической стоматологии
  60 379,92 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Препак подарочный
  — заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва