tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ/ДЕЗИНФЕКЦИИ

44-ФЗУслугаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10283417
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	39 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	27.08.2026
Приём заявок до	28.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки DGM Steriguard класс 4 для использования внутри и снаружи упаковки: 180 град. С - 60 мин.	10000.0 шт	3,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские
Азопирам-К ЭомиТЕСТ	20.0 шт	450,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов для стерилизации', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести расходные материалы для стерилизации у определенного поставщика в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а поставка осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять её партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, который Заказчик должен рассмотреть в течение 5 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и комплектности, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока, соответствующего сроку основного изделия, и несет ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа за нарушения, исходя из цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за просрочку', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения.\n Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами в размере, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения Контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений его условий одной из сторон, включая нарушение запрета, установленного правительственным постановлением, а также в случае неоднократного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры по контракту должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно условиям договора, претензии должны быть направлены в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней.\n В случае невыполнения обязательств и'}, {'title': 'Условия регистрации и изменения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставка товаров возможна после претензионной работы, инициатором которой выступает заказчик.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу после подписания сторонами и регистрации в указанном реестре.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Основания для регистрации исполнения контракта', 'summary': 'Стороны контракта обязуются соблюдать законодательство РФ и выполнять обязательства, предусмотренные контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» электронные торговые карточки товаров (СТЕ), а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена информацией и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обменяная сторонами в рамках контракта, не требует бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Пункт 13.5 устанавливает, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУЗ «Эндокринологический диспансер», однако реквизиты Поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Информация о поставщике и продукции', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты медицинского учреждения и информация о товаре "ЭомиТЕСТ", включая его назначение, срок годности и страну производства.'}, {'title': 'Спецификация товара: химический индикатор стерилизации', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика индикаторы химические одноразовые для контроля процесса воздушной стерилизации марки DGM Steriguard класса 4 в количестве 10000 штук по цене 3 рубля за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 30000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →