tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

УНИТАЗЫ

223-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10283383
Заказчик	Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия г. Троицка»
Начальная цена	82 954,24 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	27.08.2026
Приём заявок до	28.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Унитаз напольный Универсал «Яуза» 765х620х360 мм, косой выпуск одинарный слив	11.0 шт	5 381,99 ₽	Унитазы керамические
Унитаз-компакт детский "Вершок" 640х630х300 мм с сиденьем	5.0 шт	4 750,47 ₽	Унитазы керамические

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию товара (унитазы) соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, а также порядка оплаты, предусмотренных договором.'}, {'title': 'Условия поставки нового товара с 2026 года выпуска', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2026 года, и доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.\n Момент поставки наступает при доставке товара Заказчику и подписании соответствующих документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это не противоречит законодательству РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение семи рабочих дней с момента подписания Документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки; Сроки и условия поставки; Порядок приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям Договора, Заказчик обязуется оплатить указанную сумму с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтверждает исполнение обязательств фактическим списанием средств со своего счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Приемка товаров осуществляется после согласования времени и места поставки, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, при этом допускается улучшение характеристик товара с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за транспортировку товара, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить ортировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Поставщик также должен предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя поставщику подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ.'}, {'title': 'Устранение недостатков и экспертиза товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика информации о необходимости предоставления разъяснений или выявленных дефектов, Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки и предоставить исправленный комплект документации, а также повторно направить Документ о приемке для подтверждения соответствия требованиям.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Акт о приемке товаров и услуг служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы, контролировать поставку товаров и проводить экспертизу результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Условия соответствия участника закупки', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставление определенных документов в установленные сроки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 договора устанавливает гарантийные обязательства поставщика по качеству товара, предусматривая замену товара при обнаружении недостатков и возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, а также за возмещение убытков и компенсацию недостатков товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение договора', 'summary': 'В данном фрагменте описываются условия о штрафах за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, включая размеры штрафов в зависимости от стоимости договора и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и со стороны Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов размером цены договора.\n Штрафы начисляются исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрена уплата неустойки, а также возможность применения иных форм ответственности, включая использование фото- и видеоматериалов в качестве доказательств.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность сторон', 'summary': 'Договор предусматривает расторжение в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие техническим требованиям, нарушение условий договора по результатам экспертизы, несоблюдение запретов, установленных законодательством, и несоответствие критериям оценки.\n Также предусмотрено расторжение договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия и последствия отказа от договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия, при которых считается возможным отказ от подписания документа о приемке, отказ от оплаты товаров, а также другие обстоятельства, приводящие к признанию отказа необоснованным.\n Установлены процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила в отношении обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Ответственность за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных и требований в случае возникновения разногласий, с ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения договора и порядок регистрации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, приемка товаров возможна после инициирования претензионной работы заказчиком.\n Изменения и дополнения к договору оформляются в электронном виде и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридическая регламентация', 'summary': 'Согласно условиям договора, уведомления направляются в письменной или электронной форме, считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n Стороны руководствуются законодательством РФ в неурегулированных вопросах, а также обязаны регистрировать исполнение договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Договор включает приложения, такие как Техническое задание и Спецификация, и предусматривает возможность проверок со стороны органов власти.'}, {'title': 'Обмен электронными документами и информацией', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе и создавать их при необходимости.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные сторон договора', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация товаров и ценообразование', 'summary': 'В представленном фрагменте таблицы указаны характеристики и цены на унитазы, включая модель унитаза напольного типа "Яуза" и унитаз-компакт детский "Вершок" с указанием производителя, количества и стоимости за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →