Рукомойник SL-2010R

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 2089 и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при соблюдении условий поставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, а Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, контроль за поставками и возможность проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля за исполнением контракта и уведомлений о недостатках', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сроках исполнения контракта, обязанностях сторон по контролю за поставками и их соответствием условиям контракта, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставок.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и статуса исполнителя (поставщик или заказчик).'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму штрафов.'}, {'title': 'Условия неустойки и ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, при этом освобождение от ответственности возможно в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Установлено также право Заказчика на возврат излишне уплаченных средств при выявлении недопоставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий контракта.\n Также предусмотрено расторжение контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также принимать меры к их урегулированию в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней.\n В случае невозможности урегулирования, спор передается в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с указанием суммы и приложением необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий субсидии', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, Поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие с Заказчиком через специализированные системы для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные школы № 2089', 'summary': 'Юридическое лицо "Школа № 2089" города Москвы предоставило информацию о своих юридическом и фактическом адресах, контактных данных и реквизитах для осуществления финансовых операций.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включающую рукомойник модели SL-2010R производства SantiLine с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва