Детектор банкнот комплексный просмотровый детектор DoCash BIG D 27Вт

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заключение договора на поставку оборудования', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку комплексной техники для проверки банкнот согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар после его доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, а цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с соблюдением определенных условий и сроков.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется с согласованием времени и места доставки, за исключением расходов на курьерские службы, а также с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Качество и характеристики товаров должны соответствовать техническому заданию, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Обязанности по погрузочно-разгрузочным работам и упаковке товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно указанному фрагменту, информация о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках должна формироваться Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направляться Поставщику, а также предусмотрены сроки и порядок устранения недостатков и приемки товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и услуг.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязанностей, включая контроль за поставками, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по запросам Заказчика', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на товары определяется в техническом задании, при обнаружении недостатков в период гарантии Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок на заменяемый товар с недостатками, возмещать вред и убытки, связанные с нарушением безопасности товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и может составлять до 10% в случае, если цена не превышает 38 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также размеры штрафов зависят от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны Контракта согласовали пределы начисления штрафов за нарушение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов нарушений.\n В статье 8 описан порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по определенным основаниям.'}, {'title': 'Условия для отказа от контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик имеет право на отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений условий контракта.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентированы процедуры расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а только затем обращаться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение договора', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт по взаимному согласию, оформляя изменения в виде электронных дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на применение действующего законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информации.'}, {'title': 'Условия использования АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их получение и регистрацию в соответствии с регламентом системы.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация товара и ценообразование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку детектора банкнот комплексного просмотрового типа DoCash BIG D 27Вт по цене 33079 рублей за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 198474 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва