Портативный носимый прибор для физиотерапевтической нейромиостимуляции «МИСТ»

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров по государственному контракту', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку товаров в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по Приемке и Оплата Товаров', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием соответствующих документов при доставке.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки в случае нарушения обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение трех рабочих дней с даты заказа.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами поставщика.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет запросы на предоставление разъяснений.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Заказчик должен предоставить разъяснения по запросам поставщика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, ненадлежащее исполнение обязательств одной из сторон может влечь за собой определенные последствия, включая возврат денежных средств и уплату неустойки, при этом стороны освобождаются от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара Заказчику'}, {'title': 'Условия одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств, а также предусмотрен порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе описываются требования к оформлению претензии, включая указание наименования и реквизитов организации, денежной оценки требований и приложения необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта до 15.10.2026, с возможностью приемки товаров после этого срока в случае претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в реестре и может быть изменен по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации и являются его частью.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Контракт предусматривает использование приложений № 1 и № 2, обязательства Поставщика по прохождению проверок, а также регламентирует электронное взаимодействие Сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая процедуры приемки товара и создание стандартных товарных единиц.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронные подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Согласно статье 14, в договоре указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика, включая'}, {'title': 'Банковские реквизиты и контактная информация', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали условия поставки портативного прибора для физиотерапевтической нейромиостимуляции с определёнными характеристиками и ценой.'}, {'title': 'Технические характеристики тростимулятора', 'summary': 'Суммаризация: Договоренность о приобретении тростимулятора модели «МИСТ» 1.0, стоимостью 132600.00 рублей за единицу, включающего кнопочное управление, ЖК-индикатор и озвучивание функциональных действий.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва