Техническая соль ПГМ -15, 25кг

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки технической соли ГБУ "Мосавтосантранс"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются к поставке технической соли в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и являющийся новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, а Поставщик обязуется осуществить поставку товара и сопутствующих услуг, при этом моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также условия упаковки и маркировки товаров.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может быть направлен электронный структурированный документ о приемке с указанием недостатков и сроков их устранения или отказ от принятия товаров.\n В случае отказа, Заказчик отклоняет подписанный УКЭП электронный документ, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и в случае'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 договора, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, включая предоставление разъяснений и сообщение о недостатках через УАИС «Бюджетный учет».\n Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по договору, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям договора.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах, материалах и оборудовании за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Гарантии качества и ответственность за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно Договору, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, а также условия их начисления.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной или неверной поставки товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства и не освобождается от исполнения обязательств даже при уплате неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при выявлении нарушений условий договора по результатам экспертизы или несоответствии критериям оценки.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения Договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его расторжения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения договора, сторона должна уведомить другую сторону в оригинале по указанному адресу в течение 5 календарных дней.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, если эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно пункту 9.2, сторона обязана уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на реквизиты сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления договора в силу, его срок исполнения и порядок изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также применять стандартные товарные единицы для оформления приемки товаров.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Согласно статье 13 Договора, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать регистрацию в АИС «Портал поставщиков».\n Электронные документы считаются юридически равнозначными бумажным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Информация о заказчике и поставщике', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса государственного бюджетного учреждения "Мосавтосантранс", а также его контактные данные, включая телефон, факс и адрес электронной почты.'}, {'title': 'Спецификация товаров по договору', 'summary': 'Спецификация содержит информацию о заказанной технической соли ПГМ-15 весом 25 кг, производителя ООО "ОПТ6", с указанием количества товара, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва