Тележка для сервировки ТДСп - 800*500*860 "Profi Inox", 2 уровня

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки тележки для сервировки', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика тележку для сервировки для нужд детского сада № 766 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с соблюдением требований Технического задания и Спецификаций.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.'}, {'title': 'Упаковка и маркировка импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок службы, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик и Поставщик согласовали процедуру взаимодействия в рамках УАИС «Бюджетный учет», включая электронный обмен документами, приемку товаров и услуг, а также порядок устранения недостатков и дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров и их приемки, а также порядок обмена информацией между заказчиком и поставщиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n Замена товара с недостатками осуществляется Поставщиком по требованию Заказчика.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а на замененный товар устанавливается такой же срок.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта и фиксированных сумм.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Пункт 8.1.2 касается оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение других обязательств Заказчиком могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9 статьи Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и оформления претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются правила подачи претензий, их содержание и приложения, а также порядок разрешения споров в арбитражном суде.\n Устанавливается срок действия контракта до 31.10.2026 и порядок его изменения через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и прочие условия контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить наличие стандартной товарной единицы в системе и назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота, а также получить усиленную квалифицированную электронную подпись для работы в системе.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и об упрощении процедуры обмена документами через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом и фактическом адресах, контактных данных и реквизитах организации ГБДОУ Детский сад № 766, а также банковские реквизиты и данные о руководителе.'}, {'title': 'Спецификация на тележки для сервировки', 'summary': 'Спецификация содержит описание тележки для сервировки с двумя уровнями, производителя "Profi Inox", габаритными размерами 800х500х860 мм, каркасом из нержавеющей стали и комплектующими, включая колеса и бамперы, с указанием цены за единицу в размере 15000 рублей (включая НДС) и общим количеством 1 штука.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва