Анальгин табл. 500 мг уп. яч. конт. №10х1 Татхимфармпрепараты АО Россия

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки лекарств для ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке лекарственных средств, в частности Анальгина, для нужд психиатрической клинической больницы в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязательства по поставке лекарств и условия оплаты', 'summary': 'Поставщик обязуется поставить ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» лекарственные средства Анальгин в 2026 году в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, с учетом уменьшения суммы на налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджет РФ.\n Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Источником финансирования выступают средства бюджета города Москвы.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Контракта, стороны используют усиленные квалифицированные электронные подписи для оформления документов через АИС "Портал поставщиков", а оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате и возможную неустойку.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемка', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и должна соответствовать его требованиям, а также возможна поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, обеспечивая сохранность товара и предоставляя необходимые отчетные документы и сертификаты качества.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение семи рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, выявить недостатки и уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при положительном решении Заказчика, товары и услуги принимаются, и Заказчик подписывает электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документы о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, с обязательством Поставщика ответить в письменной форме в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками и качеством товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за порядком и сроками поставки товаров, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа, подписанного УКЭП Поставщика.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред, причиненный товарами, а также возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком ограничен ценой контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения фактов нарушений Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или при невозможности устранения недостатков в разумный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания, подтвержденных экспертизой нарушений условий контракта, а также нарушения запрета, установленного постановлением правительства РФ.\n Пункт 8.1.2.1 указывает на возможность расторжения контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений.'}, {'title': 'Отказ от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты, неоднократного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невыборки товаров.\n Установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон с условиями контракта, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, а для подтверждения требований к претензии необходимо приложение соответствующих документов.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы, а также обеспечивать создание и ведение стандартных товарных единиц в системе поставщика.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты поставщика и заказчика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты поставщика и заказчика, а также информация о лицах, уполномоченных на подписание контракта.'}, {'title': 'Спецификация на упаковку анальгина', 'summary': 'Согласно спецификации, поставщик обязуется предоставить анальгин в таблетках по 500 мг, упакованный в ячейковые контурные упаковки по 10 таблеток в каждой, производитель Татхимфармпрепараты АО, с ценой за упаковку в 19.66 руб. (включая НДС), общая сумма заказа составляет 1600 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка эндоскопической системы (видео-, фибро- или ригидной), включающей: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель
  43 600 000,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий для отделения нейрохирургии
  9 490 030,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  13 920 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка реагентов для нужд ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»
  7 229 231,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для хирургической стоматологии
  60 379,92 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на закупку упаковки для стерилизации, одноразового использования для нужд ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
  127 300,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод (269540 - Система чрес
  259 057 503,60 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва