tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Ремонт медицинского оборудования

223-ФЗРаботаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10282719
Заказчик	Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	25 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	27.08.2026
Приём заявок до	28.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Ремонт медицинского оборудования	1.0 усл. ед	25 000,00 ₽	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение гражданско-правового договора на оказание услуг', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным учреждением и Исполнителем, последний обязуется оказать услуги в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результаты услуг и произвести оплату в установленном порядке.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена определена с учетом НДС, который может не применяться в зависимости от статуса плательщика.\n Оплата производится в рублях РФ после фактического оказания услуг, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Исполнителя.\n Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, исполнитель обязан сформировать документ о приемке в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков», а оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.\n В случае нарушения обязательств исполнителем, заказчик оплачивает услуги с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Порядок сдачи и приемки услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчетную документацию и электронный документ о приемке услуг в течение 5 рабочих дней после их завершения, а Заказчик должен рассмотреть результаты и провести приемку в течение 20 рабочих дней, подтвердив соответствие услуг требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Процедура обратной связи и устранения недостатков услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные недостатки в услугах в установленные сроки, а Заказчик должен направить соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Заголовок: Обязанности Исполнителя по устранению дефектов и предоставлению документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков и предоставления надлежащей отчетной документации, а также вправе контролировать объем и сроки оказания услуг и обращаться с запросами на получение информации о ходе выполнения работ.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при обнаружении недостатков услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках услуг в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать их, а исполнитель вправе требовать своевременного подписания документа о приемке и оплаты услуг, а также привлекать соисполнителей для выполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Изменение соисполнителей и их обязательства', 'summary': 'Исполнитель обязан обеспечить качественное исполнение услуг в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства, а также устранить выявленные недостатки за свой счет и при необходимости приостановить оказание услуг в случае обнаружения обстоятельств, угрожающих результатам работы.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по Договору', 'summary': 'Исполнитель обязуется информировать Заказчика о приостановлении оказания услуг, обеспечивать соответствие законодательству РФ и предоставлять копии соответствующих документов по запросу, а также уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по конфиденциальности и защите данных', 'summary': 'Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность полученной информации, обеспечивать защиту персональных данных и соответствовать законодательству РФ в области персональных данных и информационной безопасности, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и договором.'}, {'title': 'Гарантии качества услуг и ответственность сторон', 'summary': 'Исполнитель обязуется гарантировать качество услуг, устранять недостатки и возмещать вред, а также несет ответственность за непредоставление полной информации и нарушение сроков оказания услуг.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств исполнителем составляет 10% или 5% от цены договора в зависимости от её размера.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям Договора, ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не может привести к взысканию неустойки свыше цены договора; стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае неоднократного нарушения сроков или оказания услуг ненадлежащего качества.'}, {'title': 'Условия и последствия нарушения сроков оказания услуг', 'summary': 'Исполнитель обязан соблюдать установленные сроки оказания услуг и их качество, иначе это может привести к нарушениям условий договора и его расторжению по инициативе Заказчика в случае существенных отступлений или невозможности устранения недостатков.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, односторонний отказ от его исполнения Исполнителем возможен при неоднократных нарушениях сроков оплаты Заказчиком, необоснованном отказе от приемки услуг и невыполнении Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению договора Исполнителем.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с установленными процедурами и сроками.'}, {'title': '', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, обеспечение исполнения обязательств не предусмотрено.\n Статья 10 регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 10.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 11 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и оформления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок подачи претензий, их содержание и приложения, а также условия разрешения споров и сроки действия договора, включая порядок его изменения и дополнения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно статье 13, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а статья 14 начинает раздел об электронном взаимодействии сторон.'}, {'title': 'Обмен УКЭП и электронная приемка услуг', 'summary': 'Исполнитель и Заказчик обязуются обмениваться подписанными УКЭП электронными документами через АИС «Портал поставщиков», признавая их юридическую силу равной бумажным документам.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 15, в договоре указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусмотрено'}, {'title': 'Указание реквизитов и условий оплаты', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец реквизитов и приложения к договору, включающего информацию о лицах, участвующих в подписании, а также о порядке расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента и НДС.'}, {'title': 'Исключения из облагаемых налогом операций', 'summary': 'Указанная сумма не подлежит налогообложению.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →