РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УПАКОВОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов для стерилизации', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять расходные материалы для стерилизации, соблюдая требования гражданского законодательства и закона о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным с момента доставки и подписания электронного Документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налогов и сборов, связанных с оплатой контракта, а оплата производится в рублях РФ по твердой цене, не подлежащей изменению в процессе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить замечания к документации и повторно направить исправленный комплект, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также уведомлять друг друга о выявленных проблемах и принимать меры для их устранения.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также соответствовать запретам, установленным законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3 и 6.5 приложения № 1 к контракту, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар, соответствующую требованиям качества и безопасности, и несет ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Ограничение штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению отгрузочной разнарядки или выборе товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления претензий, их содержание и приложения, а также устанавливает порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия подписания и регистрации дополнительных соглашений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом.\n Завершение исполнения обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Указание сторон договора и их реквизиты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон договора: Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Характеристики упаковочных материалов для стерилизации', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены упаковочные материалы для медицинских изделий, предназначенные для паровой и газовой стерилизации, включая самоклеющиеся пакеты и комбинированные плоские рулоны различных размеров, обеспечивающие сохранность стерильности на срок до 5 лет.'}, {'title': 'Спецификация товаров для медицинской стерилизации', 'summary': 'Согласно представленным данным, заказчик приобретает упаковочные материалы для стерилизации, включая комбинированные рулоны и пакеты различных размеров, предназначенные для паровой, газовой, радиационной и этиленоксидной стерилизации, с указанием количества, единицы измерения, цены и общей суммы заказа.'}, {'title': 'Условия упаковки стерилизационных пакетов', 'summary': 'Указаны характеристики упаковки "Пакет для стерилизации комбинированный Винар", включая размеры, количество в упаковке и цены за упаковки разного объема.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка медицинского оборудования (установка оториноларингологическая).
  1 532 267,33 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Закупка наборов реагентов для получения библиотек РНК-секвенирования для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ИГК 0000000007525RMX0002) (16 ШТ) (223.ЗКЭФ.3397; Id 9
  8 360 672,70 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Закупка наборов реагентов для секвенирования библиотек в ходе анализа транскриптома для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ИГК 0000000007525RMX0002) (4 ШТ) (223.
  3 992 396,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий, в том числе для оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитац
  1 500 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Закупка миниатюрных флуоресцентных микроскопов для ИПИМ МГУ имени М.В. Ломоносова (5 ШТ) (223.ЗКЭФ (МСП).1795; Id 90072)
  2 660 865,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"
  28 967 733,33 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  404 499,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  371 050,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва