ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки сантехники для ГБОУ Школа №1568', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять сантехнические товары для нужд школы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен условиями контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, а цена контракта, включающая все расходы Поставщика, является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа и осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, а поставка может быть осуществлена досрочно по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, возможна партиями по предварительной заявке и с соблюдением технических требований.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и документы приемки', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранности при транспортировке, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после поставки.\n В течение 15 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта и технического задания.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру проверки поставленных товаров и услуг, включая экспертизу, а также порядок предоставления разъяснений, отказа от принятия товаров и устранения выявленных недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика через АИС.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать УКЭП для оформления электронного документа о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбор способа проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно реагировать на запросы Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставляет гарантию на основное изделие и на заменяющие комплектующие изделия, гарантирует возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и Контрактом, а также предоставляет полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о национальном режиме при закупках и основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к одностороннему отказу от исполнения контракта по инициативе поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предложение о его расторжении по соглашению сторон должно быть рассмотрено в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа, в нем изложены правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Указано, что неответ на претензию в установленный срок считается признанием требований.\n В претензии должны быть четко указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в случае проведения претензионной работы.\n Также отмечено, что контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком.'}, {'title': 'Изменение и дополнение контракта', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий влечет за собой регистрацию сведений в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусматривает использование приложений и согласование на проверки.\n Контракт также регламентирует электронное взаимодействие Сторон, включая обмен электронными документами и использование специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая создание СТЕ и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, предусмотрено обязательное наличие бумажного носителя документа в соответствии с законодательством РФ, а также бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота.\n Указаны адреса, реквизиты и подписи Государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» как Заказчика, в то время как реквизиты Поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Реквизиты банка и получателя', 'summary': 'В представленном фрагменте'}, {'title': 'Список товаров с характеристиками и ценами', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию о заказе товаров, включая заливной шланг TUBOFLEX 1,5 м и детское сидение для унитаза белого цвета, с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и общей суммы заказа.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва