ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пигмента для КДЦ "Полярный"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение города Москвы «Парк Яуза» и другой участник договора обязуются к поставке и принятию пигмента для нужд КДЦ "Полярный" в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также к оплате товара на условиях, предусмотренных договором.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора включает все сопутствующие расходы и является неизменной на весь срок действия договора.\n Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются условия оплаты и ответственности за неисполнение обязательств, а также сроки и порядок поставки товаров и их приемки.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, который также отвечает за упаковку и маркировку в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, включая информацию о товаре и производителе.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 30 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направляет поставщику подписанный электронный документ о приемке или запросы на разъяснения.'}, {'title': 'Процедура проверки и приемки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия, указав причины и сроки устранения недостатков, или отклонить электронный документ о приемке, если обнаружены недостатки.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки и дефекты в установленные сроки, а также предоставлять запрошенные разъяснения в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и права Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и обязательства Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соблюдение законодательства, соответствие единым требованиям к участникам закупки и запретов, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставлять заменяемым товарам гарантийный срок, равный гарантийному сроку основного изделия.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате недостатков товара, с возмещением убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафных санкций за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.\n В случае неисполнения обязательств заказчиком штраф составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии уважительных причин просрочки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от обязательств, а подтверждение неисполнения может включать фото- и видеоматериалы.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при условии ненадлежащего качества товаров, некомплектности или неоднократного нарушения сроков поставки.'}, {'title': 'Основания для отказа от исполнения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае отказа Поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика техническим требованиям, выявления нарушений условий Договора по результатам экспертизы, нарушения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия критериям оценки на первом этапе.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, договор предусматривает возможность расторжения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением положений о закупке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении претензий, а также предусмотрен порядок их разрешения в арбитражном суде.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2028 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в неурегулированных вопросах.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Согласие на проверки и условия электронного взаимодействия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и обеспечивают доступ к системе безвозмездно.'}, {'title': 'Информация о поставщике и его реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты поставщика и банковские данные для осуществления финансовых операций.'}, {'title': 'Список пигментов INCO с характеристиками', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные пигменты INCO, включая цвет в порошке, цвет при использовании, температуру применения и фактор pH водной вытяжки.'}, {'title': 'Спецификация поставки пигментов INCO', 'summary': 'Договор предусматривает поставку пигментов INCO различных цветов в порошке по цене за единицу с учетом НДС, с фактором pH водной вытяжки в диапазоне 6,5-7,5 и весом в упаковке 50 грамм.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва