Блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H801 8шт, 1U, 19"

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки блоков розеток в Москве', 'summary': 'Стороны заключили государственный контракт на поставку блоков розеток в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием накладных и акта приемки-передачи.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет средств бюджета города Москвы.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно фрагменту, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств Заказчик должен согласовать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара.\n Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товара техническим требованиям.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить улучшенные потребительские свойства товара, соответствующие техническому заданию, и оформить изменения в виде дополнительного соглашения.\n Он также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также за уборку и вывоз упаковки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязуется предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также провести приемку товаров и услуг в течение 15 рабочих дней с момента получения от Поставщика соответствующих документов, после чего направляет Поставщику электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках и их устранении передается через УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию для принятия товаров, а подписанный сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и требовать разъяснений от Поставщика в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в договоре поставки', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта.'}, {'title': 'Замена субпоставщика и обязанности Поставщика', 'summary': 'Поставщик имеет право заменить субпоставщика в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, участники закупки должны соответствовать единым требованиям и соблюдать установленные запреты, а поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных дефектов.'}, {'title': 'Условия замены товара и гарантии качества', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возмещать расходы на экспертизу и заменять товар с недостатками, а также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, неся ответственность за причиненный вред.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены контракта и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе Заказчика', 'summary': 'Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Указанные пункты описывают условия и основания для расторжения контракта, включая результаты котировочной сессии, экспертизы поставленных товаров, отказ от согласования новых условий контракта, нарушение запретов и односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе поставщика или заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в контракте не определен ассортимент товаров, но предполагается его передача Заказчику в ассортименте.\n Указаны условия для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также процедура уведомления о расторжении.\n Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны контракта согласовали условия об обстоятельствах непреодолимой силы, которые могут препятствовать исполнению обязательств, и порядок действий в таких случаях.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров между сторонами.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие претензии и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдения претензионного порядка с письменными ответами в установленные сроки.'}, {'title': 'Урегулирование споров и сроки контракта', 'summary': 'Согласно статьям 10.4, 11 и 12 Контракта, споры между сторонами подлежат урегулированию в арбитражном суде города Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 29 рабочих дней, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и юридическая сила', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны используют различные способы связи для уведомлений, включая электронную почту и факсимильную связь, с определением даты получения уведомлений.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов приемки и создать ее в случае'}, {'title': 'Юридическая сила электронных документов и электронный документооборот', 'summary': 'Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Регистрационные данные и реквизиты организации', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его реквизиты и контактные данные, а также упоминание о лице, уполномоченном на подписание контракта и приложении к нему.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на поставку блока розеток ExeGate', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик приобретает у поставщика один комплект оборудования для монтажа в стойку, включающий блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H801 с 8 розетками, общим весом 640 грамм и максимальным током 10 Ампер, стоимостью 1271 рубль за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 19065 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ УБОРОЧНОЕ
  27 949,59 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Подушки, одеяла, матрасы
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Спирометр Spiroscout
  560 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Изготовление цветочных композиций
  28 350,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Соль экстра 1кг
  100 500,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Стенд «Воинский учет и бронирование граждан», АС, 800*1050 мм
  7 500,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению корпоративного мероприятия
  2 615 564,83 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Криотермостат настольный
  — заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва