Стекло триплекс прозрачное Дом стекла 3+3мм 560х1270см

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки стекол триплекс для школы № 2053', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 2053 и поставщик обязуются поставку стекол триплекс 3х3 согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать необходимые документы при его доставке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий законодательства.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров Техническому заданию и возможное улучшение их характеристик, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, сохранность товара при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также представить комплект отчетных документов и электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП, в соответствии с Техническим заданием.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик также обязан использовать УАИС для формирования информации о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру приемки товаров и документооборота, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением Контракта и требование предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также возможность проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В указанном фрагменте договора описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте документа устанавливаются правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора регламентируются основания для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта.\n Установлены процедуры и сроки для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок предъявления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — разрешать споры в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документооборотные системы для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели бесплатный доступ к электронной системе для осуществления документооборота.'}, {'title': 'Регистрационные данные и контактная информация школы', 'summary': 'Школа № 2053 в Москве предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую заказ стекла триплекс размером 560х1270 см с толщиной стекла 6 мм и ценой за единицу в 90 руб. (включая НДС), общая сумма заказа составляет 371246.40 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Поставка композиций из живых цветов (альстромерии) для нужд Северо-Западного филиала АО «ФПК»
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва