Комплексное оказание услуги. Сервис SD-WAN

44-ФЗУслугаПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на обслуживание и ремонт оргтехники', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение "Школа №491" и исполнитель обязуются оказывать услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники согласно техническому заданию.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить результаты услуг в соответствии с условиями контракта, а цена контракта и порядок расчетов определяются в зависимости от выбранного варианта оплаты и включают все сопутствующие расходы Исполнителя.'}, {'title': 'Условия оплаты по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, цена за услуги является неизменной на весь срок его действия и оплата производится после выполнения всех обязательств исполнителем в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке услуг, с возможностью взыскания неустойки в случае нарушений.'}, {'title': 'Условия и порядок начисления неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем, Заказчик оплачивает услуги с учетом неустойки, а исполнение обязательств Заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета.\n Сроки оказания услуг установлены в соответствии с техническим заданием, а их приемка осуществляется на основании подписанного обеими сторонами электронного документа.'}, {'title': 'Процедура приемки услуг и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пункту 4.3 контракта, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и направить Исполнителю УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков.\n В случае отказа от принятия услуг, Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Исполнитель обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Информация о разъяснениях, отказе или недостатках вносится в УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Порядок обмена информацией и устранения недостатков', 'summary': 'Исполнитель обязан реагировать на запросы Заказчика, предоставлять разъяснения и устранять выявленные недостатки в услугах в установленные сроки, а Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков, а также может запросить отчетную документацию.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан контролировать ход оказания услуг, запрашивать информацию о них, осуществлять контроль за объемом и сроками, а также своевременно принимать и оплачивать услуги.\n В случае обнаружения недостатков, заказчик должен сообщить об этом Исполнителю в установленные сроки.\n Исполнитель, в свою очередь, обязан предоставлять запрошенную информацию и представлять разъяснения по запросу контрольных органов.'}, {'title': 'Права и обязанности Исполнителя по оказанию услуг', 'summary': 'Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки услуг, оплаты оказанных услуг, привлекать соисполнителей без изменения цены контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по контракту.\n Исполнитель обязан своевременно и качественно оказать услуги и представить отчетную документацию.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по Контракту', 'summary': 'Исполнитель обязуется обеспечивать соответствие услуг требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и соблюдать законодательные требования, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя по конфиденциальности', 'summary': 'Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, в соответствии с законодательством о персональных данных и защите информации.'}, {'title': 'Обязанности Исполнителя и Гарантии на Услуги', 'summary': 'Исполнитель обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение запретов, установленных законодательством.\n Также исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, предоставляя гарантийный срок с возможностью продления в случае выявления недостатков.'}, {'title': 'Условия возмещения расходов на экспертизу и ответственность за услуги', 'summary': 'Исполнитель обязан провести экспертизу с привлечением специалистов для исправления недостатков и возместить расходы на нее, а также несет ответственность за нарушение сроков и причиненный вред, предоставляя полную и достоверную информацию об услугах и обеспечивая их повторное оказание при необходимости.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от Цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия о штрафах и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов нарушений.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта исполнителем', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их оказания, невыполнения обязательств Исполнителем, неустранения недостатков в разумный срок, подтверждения нарушений условий Контракта экспертизой, а также нарушения установленного постановлением Правительства РФ национального режима.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Условия для одностороннего отказа от исполнения контракта включают неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки услуг и невыполнение заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению контракта исполнителем.\n Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и законодательством.'}, {'title': 'Условия обеспечения исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, исполнение обязательств обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, с обязательством гаранта уплатить Заказчику в течение десяти рабочих дней при соблюдении условий гарантии.\n Размер обеспечения составляет 10 000 рублей, которое может быть предоставлено в форме независимой гарантии или денежных средств.'}, {'title': 'Условия обеспечения исполнения обязательств', 'summary': 'Исполнитель внес на счет Заказчика обеспечительный платеж, который гарантирует исполнение своих обязательств по контракту, включая возмещение убытков и уплату неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения.'}, {'title': 'Условия возврата обеспечения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует вопросы обеспечения исполнения контракта, включая условия возврата денежных средств и их удержания, а также последствия неисполнения обязательств и возможность изменения способа обеспечения контракта.'}, {'title': 'Ответственность за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по договору', 'summary': 'Согласно статье 11 Контракта, стороны обязуются решать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных и требований в случае возникновения разногласий, на что другая сторона должна ответить в течение 7 календарных дней.'}, {'title': 'Условия изменения и сроки действия контракта', 'summary': 'Согласно статье 11.3.5, споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Статья 12 устанавливает сроки и порядок исполнения контракта, а также условия его изменения и регистрации.\n Статья 13 определяет порядок направления уведомлений сторон.'}, {'title': 'Условия обмена документами и уведомлениями', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязуются использовать различные способы обмена уведомлениями, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Порядок приемки услуг через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Исполнитель обязан назначить уполномоченных должностных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия обмена документами и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно статье 14 Контракта, информация, обмен между сторонами при его исполнении не требует бумажного документирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.\n Статья 15 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон, где указаны данные Заказчика и неполные данные Исполнителя.'}, {'title': 'Реквизиты банка и получателя платежа', 'summary': 'Данные строки представляют собой шаблон платежного поручения с указанием банковских реквизитов и информации о получателе платежа.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва