Сегмент горки 760х880мм прозрачный поликарбонат 90°

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку составной части горки', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение "Жилищник Обручевского района" и поставщик обязуются к поставке составной части горки для нужд учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при соблюдении условий поставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки.\n Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты приемки товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке, или запрашивает разъяснения и устранение выявленных дефектов в установленные сроки, на что Поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставкой товаров и выбора способа проведения экспертизы результатов, а также может указывать на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров и должны соблюдать установленные процедуры для обеспечения соответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости товаров условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.\n Поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять документы о стране происхождения товара и реагировать на запросы Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе расторгнуть его в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований.\n Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она истребуется.\n Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 02.11.2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Статья 12 устанавливает правила уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 описывает юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Обручевского района», а также предусматривает место для аналогичной информации о Поставщике, которая в данном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе указаны реквизиты сторон и приложена спецификация товаров с детальным описанием и стоимостью одного наименования – сегмента горки из прозрачного поликарбоната, производителя ООО ГК "ЗАБАВА", модель "Прозрачная труба 76 - 90 градусов", стоимостью 92 000 рублей за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг технической поддержки оборудования Заказчика
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• «Закупка товаров IT, г.Москва, АО «К+31»
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по замене светодиодного освещения в телестудиях г. Москва
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений
  595 010,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Металлодетектор "Паутина-Н2-2"
  592 716,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа DSI-42.
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Изготовление и поставка наградных знаков из драгоценных металлов за выслугу лет
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Управление производством, рассылкой и хранением промо материалов
  — заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва