Клейкая лента бумажная (малярная) "Союзпак" 48х50

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки малярной клейкой ленты', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются к поставке малярной клейкой ленты для нужд медицинского учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и документами, предусмотренными Договором.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок оплаты, включая твердую цену контракта и возможность авансового платежа в размере, не превышающем определенный процент от общей цены, с условием его перечисления в течение семи рабочих дней после заключения договора.'}, {'title': 'Условия оплаты товаров по Контракту', 'summary': 'Согласно пункту 2.6 Контракта, оплата товаров производится Заказчиком в безналичном порядке после фактической поставки и подтверждения приемки товаров, с учетом ранее выплаченного аванса и в соответствии с электронными документами, подписанными усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик вправе удержать соответствующую неустойку из оплаты, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки регламентируются контрактом и приложенным техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком, при необходимости внося изменения в контракт и реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, уборка упаковки и предоставление отчетных документов осуществляются силами Поставщика в установленные сроки, а Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты поставки и оформляет приемку товаров, при этом имеет право на мотивированный отказ или указание на недостатки с указанием сроков их устранения.'}, {'title': 'Устранение недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленный срок, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, предоставляя соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'В случае'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и несоответствия количества и ассортимента в рамках контроля использования бюджетных средств города Москвы.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед заказчиком.'}, {'title': 'Замена субпоставщика и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно и качественно исполнять обязательства по поставке товаров, имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств Поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов, а также гарантировать качество товара и устранять недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан провести квалифицированную экспертизу для выявления и исправления недостатков товара, а также заменить товар при обнаружении недостатков и гарантировать его соответствие требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, а также за возмещение убытков и предоставление полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В представленном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также размеры штрафов в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по вине поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны поставщика, включая несоответствие требованиям технического задания и нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также предусмотрено расторжение контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и возврата аванса', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.4-8.1.2.6, в случае'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — разрешать споры в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 20 года, при этом возможны изменения и дополнения к нему по соглашению сторон, которые должны быть оформлены в электронном виде и зарегистрированы в реестре.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между Сторонами осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае направления по почте считаются полученными в день фактического получения.\n В статье 12.2 указано, что по вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.\n Статья 12.3 гласит, что полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12.4 перечислены приложения к Контракту, включая Техническое задание и Спецификацию.\n Статья 13 касается особых условий электронного взаимодействия Сторон.'}, {'title': 'Обмен документами и информацией через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, стороны осуществляют обмен электронными документами о приемке товара через специализированные автоматизированные информационные системы, а также обеспечивают наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления документов.'}, {'title': 'Порядок использования электронных документов в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о заказчике и банковские реквизиты', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны контактные данные и реквизиты Департамента финансов города Москвы и'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Спецификация товаров включает позицию клейкой ленты "Союзпак" 48х50 с указанием характеристик и ценой за единицу в размере 175.50 рублей с НДС, общая сумма заказа составляет 12636.00 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка Экструзионный пенополистирол XPS35, 50 мм, L-350 (упак 0,2429м3), ГОСТ 32310-2020 в количестве 354,18 куб.м.
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка питательных сред
  994 299,20 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
  13 500,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка углекислого газа
  2 990 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка спирта этилового технического для нужд Арзамасского филиала ФГУП «ВНИИ «Центр»
  48 833,50 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Средство для очистки крашенного металла АСАНА ТМ «Рем Скал 30 спец», 20л
  132 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка: хладона-116 5.0
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка Иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%
  — заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва