Воздуходув Champion GBR476 4,5л.с.

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки воздуходувов для ГБУЗ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются выполнить поставку воздуходувов для нужд медицинского учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и результатами котировочной сессии.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и требования к упаковке', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать общепринятым стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику электронный документ о приемке товаров, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия товаров с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика через АИС.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру приемки товаров и документооборота, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением Контракта и требование предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за исполнением контракта, процедуре уведомления о недостатках поставленных товаров и правах сторон на подписание электронных документов о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту и уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать законодательные и контрактные требования.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта за каждый факт нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно гражданскому законодательству РФ, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о его расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия этих обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после истечения этого срока при определенных условиях.'}, {'title': 'Регистрация контракта и изменения условий', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Статья 13.5 устанавливает, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно.\n Статья 14 содержит реквизиты и подписи сторон контракта, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию на поставку воздуходувной установки Champion GBR476 с указанием технических характеристик, количества товара, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Копия «RUSRL-7532, RUVMN-7513 Закупка Грузоподъёмное и такелажное оборудование для нужд АО «Сарылах-Сурьма», ООО «ГПМ Верхне Менкече»»
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Фотосессия ТОП-сотрудников
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения договора аренды на объекты особо ценного движимого имущества
  18 412 800,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Замена левого поручня на эскалаторе Schindler RL 26014
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• 22/25 Биддинг 20
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право на заключение договора водопользования для использования двух участков акватории реки Москвы площадью 0,000732 км2
  5 855,60 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• МНУПТ
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка смартфонов
  691 955,40 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва